{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["SANÇOES"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"SANÇOES","index":0,"n_rows":415,"n_cols":17,"rows_kept":415,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,14],[5,0,5,14],[414,0,414,1]]}
[]
[]
[]
[]
["LISTA DE EMPRESAS SANCIONADAS PELA CODEVASF"]
["DETALHAMENTO DA SANÇÃO "]
[{"$nulls":7},"Atualizado em:",{"$f":"TODAY()","v":"2026-05-22"}]
[]
["UASG SANCIONADORA","UNIDADE SANCIONADORA","NOME DO SANCIONADO","CNPJ/CPF DO SANCIONADO","UF DO SANCIONADO","NÚMERO DO PROCESSO","ÂMBITO DA SANÇÃO","PERÍODO DA SANÇÃO","TIPO DA SANÇÃO","VALOR DA MULTA","DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA","RESOLUÇÃO","PUBLICAÇÃO \nDOU","REGISTRO\nSICAF","CADASTRO\nCEIS","OBS"]
[195006,"SEDE","Agroindustrial Freitas Eireli","21.344.856/0001-54","RS","59500.003022/2021-76-e","Codevasf","2022-05-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",2013.6,"Inexecução das Ordens de Fornecimento nº 0.0584/2020, 0.0676/2020 e 0.0718/2020 (Edital 47/2020)","Res. nº 478 de 26/5/22","2022-07-01","2022-06-30","-"]
[195006,"SEDE","Agrovale Máquinas Agrícolas Eireli","22.865.897/0001-59","MG","59500.003149/2021-95-e","Codevasf","2022-07-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",34994,"Inexecução OF nº 0.585./2020, 0.0586/2020, 0.0656/2020, 0.0677/2020 e 0.0717/2020","Res. nº 623 de 27/7/22","2022-08-04","2022-08-03","-"]
[195006,"SEDE","Agrovale Máquinas Agrícolas Eireli","22.865.897/0001-59","MG","59500.003149/2021-95-e","Codevasf","2022-07-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",226195.01," inexecução parcial do contrato nº 0.185.00/202","Res. nº 521 de 3/8/23","2024-05-25","2024-06-28","2024-06-28",null,"processo em trâmite (prazo recursal)"]
[195006,"SEDE","Araújo Correa Engenharia de Planejamento e Execução Ltda","02.945.104/0001-02","MG","59500.002300/2022-59-e","Codevasf","03/08/2023\na\n03/08/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0," inexecução parcial do contrato nº 0.185.00/202","Res. nº 521 de 3/8/23","2024-06-25","2024-06-28","2024-06-28","LEGADO"]
[195006,"SEDE","Araújo Correa Engenharia de Planejamento e Execução Ltda","02.945.104/0001-02","MG","59500.002300/2022-59-e","Codevasf","2023-08-03","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",226195.01," inexecução parcial do contrato nº 0.185.00/202","Res. nº 521 de 3/8/23","2024-06-25","2024-06-28","2024-06-28"]
[195006,"SEDE","CAB Indústria Automobilística Ltda","24.684.159/0001-30","PB","59500.000696/2022-08-e","Codevasf","19/05/2023 a 19/05/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inexecução da ordem de fornecimento nº 0.0819/2020","Res. Nº 357 de 19/05/2023","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-06","LEGADO"]
[195006,"SEDE","CAB Indústria Automobilística Ltda","24.684.159/0001-30","PB","59500.000696/2022-08-e","Codevasf","2023-05-19","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",5940,"inexecução da ordem de fornecimento nº 0.0819/2020","Res. Nº 357 de 19/05/2023","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-06"]
[195006,"SEDE","Combras Comercial de Mat. Permanente e de Consumo Ltda.","18.873.549/0001-56","DF","59500.000867/2021-18-e","Codevasf","2022-09-02","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",346.94,"Atraso na execução da OF nº 0.0504/2022, item 02 do Pregão Eletrônico SRP Edital nº 12/2020","Res. nº 701 de 2/9/22","2022-09-12","2022-09-12","-"]
[195006,"SEDE","Consórcio Operador do PISF - COP (Magna Engenharia, Vector Sistemas e JPW Engenharia Elétrica","36.564.036/0001-45","RS","59500.002912/2022-41-e","Codevasf","2023-06-07","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"descumprimento das cláusulas 10.2 do contrato e 17.22 do TR, por pagamento de salário abaixo dos valores ofertados, referente ao contrato 0.086.00/2019. (Pregão 23/2019)","Res. Nº 417 de 7/6/23 e Res. Nº 771 de 9/11/23","2023-11-17","2023-06-28","2023-11-17"]
[195006,"SEDE","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59500.002655/2021-67-e ","Codevasf","12/09/2025\na\n12/09/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inexecução parcial do contrato 0.467.00/2021","Det. nº 44/2025 - AD (Res. 1017/2025)","2025-09-18","-","2025-09-26","SICAF a registrar"]
[195006,"SEDE","Construtora Costa R Ltda.","11.749.808/0001-92","MA","59500.000655/2020-41-e","Codevasf","24/02/2022\na\n24/02/2027","Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º",0,"apresentação de certidão falsa, no Pregão Eletrônico nº 33/2019","Res. nº 280 de 24/02/22","2022-08-30","2022-08-29","2022-09-02"]
[195006,"SEDE","Construtora S&V Ltda","07.419.365/0001-02","CE","59500.000832/2024-13-e","Codevasf","2025-05-09","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",46083.08,"Inexecução parcial do contrato nº 0.0096.00/2022","Det nº 180/2024\n(Res. 510/2025)","2025-05-13","2025-06-03","2025-06-03"]
[195006,"SEDE","Construtora S&V Ltda","07.419.365/0001-02","CE","59500.000832/2024-13-e","Codevasf","09/05/2025\na\n09/05/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato nº 0.0096.00/2022","Det nº 180/2024\n(Res. 510/2025)","2025-05-13","2025-06-03","2025-06-03"]
[195006,"SEDE","Defender Conservação e Limpeza Ltda","09.370.244/0001-30","DF","59500.001945/2024-36-e ","Codevasf","2024-09-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",32762.82,"Inexecução parcial da execução do serviço de\nlimpeza e conservação, constante no Contrato 0.002.00/2019","Res. nº 869 de 20/09/2024","2024-09-30","2024-10-09","2024-10-09"]
[195006,"SEDE","Defender Conservação e Limpeza Ltda","09.370.244/0001-30","DF","59500.001945/2024-36-e ","Codevasf","20/09/2024\na \n20/09/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial da execução do serviço de\nlimpeza e conservação, constante no Contrato 0.002.00/2019","Res. nº 869 de 20/09/2024 (Decisão nº 1321 de 25/07/24)","2024-09-30","2024-10-09","2024-10-09"]
[195006,"SEDE","Fácil TendTudo Comércio e Locação de Veículos Ltda.","10.907.486/0001-08","MS","59500.002971/2021-39-e","Codevasf","2022-08-23","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",186.6,"Inexecução das OF nº 0.0590/2020, 0.0692/2020 -  itens 25 e 26 do SRP Edital nº 28/202","Res. nºs 626, de 27/07/22 e 675 de 23/08/22","2022-09-01","2022-09-01","2022-05-16"]
[195006,"SEDE","Fourmaq Soluções em Agronegócios Ltda","30.698.208/0001-97","TO","59506.000257/2021-56-e","Codevasf","2022-04-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",2232,"Inexecução OF's nº 0.0523/2020 e 0.0642/2020 (Item 10 Edital 10/2020)","Res. nº 407 de 20/04/22","2022-05-02","2022-04-29","-"]
[195006,"SEDE","Fourmaq Soluções em Agronegócios Ltda","30.698.208/0001-97","TO","59506.000257/2021-56-e","Codevasf","2022-04-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",2232,"Inexecução OF's nº 0.0523/2020 e 0.0642/2020 (Item 10 Edital 10/2020)","Res. nº 407 de 20/04/22","2022-05-02","2022-04-29","-"]
[195006,"SEDE","GDD Editora Gráfica Eireli","30.597.675/0001-20","MG","59500.002265/2022-78-e","Codevasf","2022-09-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",365.83,"Inexecução total da Ordem de fornecimento nº 0.0453/2021","Det. Nº 278 de 29/09/2022","2022-11-28","2022-11-25","-"]
[195006,"SEDE","GlobalCenter Mercantil Eireli","02.330.299/0001-78","GO","59500.002380/2021-61-e","Codevasf","2023-05-19","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",59598,"Inexecução total da Ordem de Fornecimento - nº 0.0700/2020","Res. Nº 358 de 19/05/2023","2023-08-16","2023-08-17","2023-08-17"]
[195006,"SEDE","GlobalCenter Mercantil Eireli","02.330.299/0001-78","GO","59500.002380/2021-61-e","Codevasf","19/05/2023\na\n19/05/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total da Ordem de Fornecimento - nº 0.0700/2020","Res. Nº 358 de 19/05/2023","2023-08-16","2023-08-17","2023-08-17","LEGADO"]
[195006,"SEDE","Icomunicação Integrada - Eireli","05.033.844/0001-52","DF","59500.000586/2020-76-e","Codevasf","2022-04-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",17174.64,"Inexecução OF's 0.0057/2019, 0.0173/2019, 0.0186/2019, 0.0281/2019, 0.0274/2019 e 0.0310/2019, do Contrato nº 0.186.00/2018.","Res. nº 383 de 05/04/22","2022-04-25","2022-04-20","-"]
[195006,"SEDE","JB Cardoso Serviço de Transporte Ltda","17.918.110/0001-30","MS","59500.001703/2023-61-e","Codevasf","13/03/2024\na\n13/09/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"descumprimento de cláusula contratual por apresentação, como garantia de execução, de fiança bancária de instituição financeira não constante no rol das autorizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), conforme exigido na\ncláusula 9.1 do contrato nº 0.0370.00/2022","Res. Nº 312 de 13/3/24 (Det. Nº 23 de 16/10/23)","2024-03-22","2024-03-22","2024-03-22","LEGADO"]
[195006,"SEDE","JH Borges Comércio e Indústria Eireli","31.446.867/0001-07","RJ","59506.000006/2021-71-e","Codevasf","2021-04-14","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",4128.6000000000004,"Inexecução Of's nº 0.0296/2020 e nº 0.0309/2020, referente Pregão SRP 10/2020.","Res. Reg. nº 402 de 14/4/21","2021-04-29","2021-04-27","-"]
[195006,"SEDE","JH Borges Comércio e Indústria Eireli","31.446.867/0001-07","RJ","59506.000006/2021-71-e","Codevasf","2021-04-14","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",4128.6000000000004,"Inexecução Of's nº 0.0296/2020 e nº 0.0309/2020, referente Pregão SRP 10/2020.","Res. Reg. nº 402 de 14/4/21","2021-04-29","2021-04-27","-"]
[195006,"SEDE","L.A. Lobato Ltda","32.606.835/0001-86","AP"," 59500.002411/2025-16-e","Codevasf","2025-10-07","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",16701.599999999999,"Inexecucgéao total do Contrato n° 0.0016/2025","Decisão nº 1591/2025","2025-12-03","2025-12-16","2025-12-16"]
[195006,"SEDE","Life Comercio e Serviços Eireli","33.070.387/0001-01","GO","59500.002769/2021-15-e","Codevasf","2022-09-06","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",4460.62,"inexecução das OF's 0.0324/2020, 0.0325/2020, 0.0343/2020 e 0.0500/2020 (SRP 12/2020)","Res. nº 709 de 06/09/22","2022-09-26","2022-09-20","-"]
[195006,"SEDE","Life Comercio e Serviços Eireli","33.070.387/0001-01","GO","59500.002769/2021-15-e","Codevasf","2022-09-06","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",4460.62,"inexecução das OF's 0.0324/2020, 0.0325/2020, 0.0343/2020 e 0.0500/2020 (SRP 12/2020)","Res. nº 709 de 06/09/22","2022-09-26","2022-09-20","-"]
[195006,"SEDE","Márcio Costa Godoy","35.834.956/0001-73","SP","59500.000529/2022-59-e","Codevasf","2022-08-03","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1027.72,"Inexecução parcial da OF nº 0.0442/2020 - Item 33 do SRP 20/2020 - Item 01 do Ed. 10/2020.","Res. nº 629 de 3/8/22","2022-08-17","2022-08-17","-"]
[195006,"SEDE","Maria Oneide de Moura Sousa ME (Casa do Apicultor)","16.629.393/0001-37","PI","59500.001607/2022-32-e","Codevasf","2022-11-18","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",221.76,"Inexecução da ordem de fornecimento nº 0.0674/2020 (Det. 221 de 4/8/2022)","Res. nº 856 de 18/11/22","2022-11-23","2022-11-23","-"]
[195006,"SEDE","O Fazendão Serviços Agrícola Ltda.","07.770.857/0001-30","BA","59500.003566/2023-08-e ","Codevasf","2023-12-28","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",14026.33,"descumprimento das subcláusulas 6.3 a\n6.7 do contrato 3.054.00/2014, ao não comprovar a quitação de obrigações sociais e trabalhistas para com seus funcionários","Det 073 de 28/12/2023","2024-05-22","2024-06-12","2024-06-13"]
[195006,"SEDE","O Fazendão Serviços Agrícola Ltda.","07.770.857/0001-30","BA","59500.003566/2023-08-e ","Codevasf","28/12/2023\na\n28/12/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"descumprimento das subcláusulas 6.3 a\n6.7 do contrato 3.054.00/2014, ao não comprovar a quitação de obrigações sociais e trabalhistas para com seus funcionários","Det 073 de 28/12/2023","2024-05-22","2024-06-12","2024-06-13","LEGADO"]
[195006,"SEDE","Otmiza Comercial Ltda","20.413.494/0001-43","GO","59500.002426/2021-42-e","Codevasf","2023-02-02","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",46990,"inexecução total da Ordem de Fornecimento - nº 0.0613/202","Res. Nº 138 de 02/02/2023","2023-02-10","2023-02-10","-"]
[195006,"SEDE","Rednov Ferramentas Ltda","45.769.285/0001-68","SC","59500.000948/2025-33-e ","Codevasf","09/10/2025\na\n09/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inexecução parcial do Contrato n.° 0.0100/2024","Res. 1173/2025 (Det. 093/2025-AR)","2025-10-13","2025-10-30","2025-10-28"]
[195006,"SEDE","Shox do Brasil Construções Ltda","06.271.784/0001-79","DF","59500.002870/2024-19-e ","Codevasf","11/06/2025\na\n11/06/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inexecução parcial do contrato nº 0.155.00/2020","Res. 635/2025","2025-07-18","2025-07-30","2025-07-30"]
[195006,"SEDE","Shox do Brasil Construções Ltda","06.271.784/0001-79","DF","59500.002870/2024-19-e ","Codevasf","2025-06-11","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",190634.79,"inexecução parcial do contrato nº 0.155.00/2020","Res. 635/2025","2025-07-18","2025-07-30","2025-07-30"]
[195006,"SEDE","Viatec Engenharia Ltda","18.280.003/0001- 91","TO","59500.001370/2025-32-e ","Codevasf","23/02/2026\na\n23/11/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato nº 0.0402.00/2023","Res. DEX 127/2026","2026-02-23","2026-03-03","2026-03-03"]
[195006,"SEDE","Viatec Engenharia Ltda","18.280.003/0001- 91","TO","59500.001370/2025-32-e ","Codevasf","2026-02-23","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",27400,"Inexecução total do contrato nº 0.0402.00/2023","Res. DEX 127/2026","2026-02-23","2026-03-03","2026-03-03"]
[195005,"1ª SR","Alfa Comercial e Serviços Ltda","27.915.895/0001-40","GO","59510.003590/2024-09-e","Codevasf","01/09/2025\na\n01/09/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inexecução total do Contrato nº 1.1075.00/2023","Det. 193/2025-AR (Det. 156/2025 - 1ª SR)","2025-10-20","2025-10-31","2025-10-30"]
[195005,"1ª SR","Alfa Comercial e Serviços Ltda","27.915.895/0001-40","GO","59510.003590/2024-09-e","Codevasf","2025-10-31","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",153750,"inexecução total do Contrato nº 1.1075.00/2023","Det. 193/2025-AR (Det. 156/2025 - 1ª SR)","2025-10-20","2025-10-31","2025-10-30"]
[195005,"1ª SR","BRE Empresa Brasileira de Equipamentos Ltda.","29.218.631/0001-63","DF","59510.002280/2020-35-e","Codevasf","15/06/2021 a 15/06/2023","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54388.4,"Falha integral no cumprimento do contrato nº 1.525.00/2019. (Res. Ratificada pela Res. Reg. nº 315 de 15/06/2021)","Resolução Regional nº 123 de 19/04/2021","2021-06-28","-","-"]
[195005,"1ª SR","CONSTRUTORA CARVALHO’S & OLIVEIRA’S LTDA","10.764.156/0001-00","MG","59510.002464/2024-29-e","Codevasf","06/03/2026\na\n06/03/2028","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato n.o 1.1158.00/2023","DET 094/2025-AD [DET186/2025-1ªGB]","2026-03-06","2026-03-25","2026-03-30"]
[195005,"1ª SR","CONSTRUTORA CARVALHO’S & OLIVEIRA’S LTDA","10.764.156/0001-00","MG","59510.002464/2024-29-e","Codevasf","2026-03-06","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",133330,"Inexecução total do Contrato n.o 1.1158.00/2023","DET 094/2025-AD [DET186/2025-1ªGB]","2026-03-06","2026-03-25","2026-03-30"]
[195005,"1ª SR","CONSTRUTORA CARVALHO’S & OLIVEIRA’S LTDA","10.764.156/0001-00","MG","59510.002465/2024-73-e ","Codevasf","08/12/2025\na\n08/12/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 1.1153.00/2023","Det 187/2025-1ªSR [Det DEX 095/2025]","2026-02-11","2026-02-10","2026-02-23"]
[195005,"1ª SR","CONSTRUTORA CARVALHO’S & OLIVEIRA’S LTDA","10.764.156/0001-00","MG","59510.002465/2024-73-e ","Codevasf","2025-09-18","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",363465.73,"Inexecução total do Contrato nº 1.1153.00/2023","Det 187/2025-1ªSR [Det AD 095/2025]","2026-02-11","2026-02-10","2026-02-23"]
[195005,"1ª SR","CONSTRUTORA CARVALHO’S & OLIVEIRA’S LTDA","10.764.156/0001-00","MG","59510.002462/2024-30-e","Codevasf","08/12/2025\na\n08/12/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 1.1156.00/2023","Det 185/2025-1ªSR [Det AD 093/2025]","2026-02-11","2026-02-10","2026-02-19"]
[195005,"1ª SR","CONSTRUTORA CARVALHO’S & OLIVEIRA’S LTDA","10.764.156/0001-00","MG","59510.002462/2024-30-e","Codevasf","2025-09-17","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",227855,"Inexecução total do Contrato nº 1.1156.00/2023",null,"2026-02-11","2026-02-10","2026-02-19"]
[195005,"1ª SR","Construtora e Transportadora Ideal Ltda","08.815.415/0001-25","MG","59510.002808/2022-38-e","Codevasf","2023-11-07","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Em razão da mora na execução dos serviços referentes ao Contrato nº 1.1331.00/2021.","Determinação nº 321/2023","-","2024-02-16","-"]
[195005,"1ª SR","Construtora e Transportadora Ideal Ltda","08.815.415/0001-25","MG","59510.002707/2022-67-e","Codevasf","2024-03-07","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",31980.75,"Em face do atraso na execução do contrato nª 1.1332.00/2021","Resolução Regional nº 114/2024","-","2024-03-08","2024-03-21"]
[195005,"1ª SR","Construtora Máximus Ltda","11.453.448/0001-87","BA","59510.001780/2020-50-e","Codevasf","30/08/2021 a 30/08/2023","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",68950,"Inexecução total do objeto do contrato nº 1.871.00/2020","Resolução Regional nº 678 de 30/08/2021","2021-12-16","-","-"]
[195005,"1ª SR","Dalmir D Thurow ","21.909.028/0001-16","RS","59510.000200/2021-98-e","Codevasf","2023-07-13","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1706,"Em razão da inexecução total do contrato 1.684.00/2019","Determinação nº 219/2023","2024-04-17","2024-05-17","2024-05-28"]
[195005,"1ª SR","Dalmir D Thurow ","21.909.028/0001-16","RS","59510.000200/2021-98-e","Codevasf","2023-07-13","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Em razão da inexecução total do contrato 1.684.00/2019","Determinação nº 219/2023","2024-04-17","2024-05-17","2024-05-28"]
[195005,"1ª SR","Delba Vicentini Cremasco - ME","03.132.598/0001-78","SP","59510.002823/2021-03-e","Codevasf","2024-11-14","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",5680,"Inexecução do contrato nº 1.797.00/2020","Res.nº 1149 de 14/11/24 (Det. nº\n8/24  e nº 211/23, rerratificada pela Det nº 277/23)","2024-11-21","2024-11-19","2024-12-02"]
[195005,"1ª SR","Delba Vicentini Cremasco - ME","03.132.598/0001-78","SP","59510.002823/2021-03-e","Codevasf","14/11/2024\na\n14/06/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do contrato nº 1.797.00/2020","Res.nº 1149 de 14/11/24 (Det. nº\n8/24  e nº 211/23, rerratificada pela Det nº 277/23)","2024-11-21","2024-11-19","2024-12-02","LEGADO"]
[195005,"1ª SR","Delba Vicentini Cremasco - ME","03.138.598/0001-78","SP","59510.001829/2020-74-e","Codevasf","2021-02-03","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Em face do atraso na execução do Contrato nº 1.828.00/2019","Resolução Regional nº 016 de 03/02/2021","2021-08-12","2021-08-12","-"]
[195005,"1ª SR","Delba Vicentini Cremasco - ME","03.138.598/0001-78","SP","59510.002478/2021-78-e","Codevasf","03/07/2024 a 03/02/2025","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",34560,"Em razão da inexecução do contrato nº 1.591.00/2020","Resolução nº 613/2024","2024-07-11","2024-07-10","2024-07-22"]
[195005,"1ª SR","Delba Vicentini Cremasco - ME","03.138.598/0001-78","SP","59510.002824/2021-40-e","Codevasf","07/11/2024 a 07/06/2025","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",180120,"Em razão da inexecução do contrato nº 1.824.00/2020","Resolução nº 1069/2024","2024-11-21","2024-11-19","2024-12-02"]
[195005,"1ª SR","Educcappe - Consultoria Educacional Ltda","10.451.626/0001-78","MG","59510.003322/2024-89-e","Codevasf","2025-01-22","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",35315.72,"Inexecução parcial do contrato nº 1.1355.00/2021","Det 036 de 22/1/25","-","2025-01-31","2025-02-03"]
[195005,"1ª SR","Embauba Ambiental Ltda","07.571.528/0001-60","MG","59510.001084/2022-13-e","Codevasf","13/09/2023 a 13/10/2024","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",31424.58,"Inexecução total do contrato nº 1.622.00/2020","Resolução nº 611/2023","2023-10-24","2023-10-24","2023-10-26"]
[195005,"1ª SR","Engefer Indústria, Comércio e Serviços Eireli - EPP","19.621.209/0001-09","GO","59510.001933/2018-44-e","Codevasf","30/12/2021 a 30/12/2023","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",1779.53,"Referente ao Contrato nº 1.585.00/2017.","Resolução Regional nº 1607 de 30/12/2021","2022-02-21","2022-02-21","-"]
[195005,"1ª SR","Fácil TendTudo Comércio e Locação de Veículos Ltda.","10.907.486/0001-08","MS","59510.002795/2021-16e","Codevasf","09/12/2021 a 09/12/2023","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",13840,"Referente a Ordem de Fornecimento nº 1.0255/2020\n- Edital nº 15/2020.","Resolução Regional nº 1325 de 09/12/2021","2022-02-07","2022-02-07","-"]
[195005,"1ª SR","Fácil TendTudo Comércio e Locação de Veículos Ltda.","10.907.486/0001-08","MS","59510.002796/2021-61-e","Codevasf","22/02/2021 a 22/02/2023","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",5798,"Referente a Ordem de Fornecimento nº 1.0277/2020.","Resolução Regional nº 1479 de 22/12/2021","2021-12-24","2021-12-24","-"]
[195005,"1ª SR","Haka Comercial do Brasil Ltda","41.841.197/0001-79","PR","59510.000219/2025-68-e ","Codevasf","2025-08-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",8235,"Descumprimento do prazo de entrega OF 1.0256/2023","Det. 166/2025","-","2025-11-05","2025-11-24"]
[195005,"1ª SR","HGV - Hugo Gurgel Veículos Ltda","24.355.745/0001-31","PE","59510.001591/2021-68-e","Codevasf","29/11/2021 a 01/03/2022","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Por inexecução do contrato nº 1.883.00/2020","Resolução Regional nº 1234 de 29/11/2021","2022-01-13","2022-01-12","-","LEGADO"]
[195005,"1ª SR","Implementos Gualter Ltda. - EPP","27.896.328/0001-94","MG","59510.002681/2019-51-e","Codevasf","28/09/2021 a 28/09/2023","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Não ter assinado a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do Pregão Eletrônico nº 042/2018.","Resolução Regional nº 902 de 28/09/2021","2022-05-05","2022-05-05","-","LEGADO"]
[195005,"1ª SR","J.L.S Empreendimentos e Serviços Ltda","31.460.621/0001-81","MG","59510.002275/2022-94-e","Codevasf","07/02/2024 a 07/08/2024","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",20750.900000000001,"Em razão da inexecução total do contrato 1.788.00/2022","Resolução Regional nº 2126/2023 e Resolução nº 148/2024","2024-02-19","2024-02-19","2024-02-21"]
[195005,"1ª SR","JF Máquinas Agrícolas Ltda","37.097.786/0001-17","MS","59510.000865/2023-63-e","Codevasf","07/06/2024 a 01/01/2025","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",100265.28,"Em razão da inexecução do contrato nº 1.836.00/2020","Resolução nº 544/2024","2024-06-12","2024-06-12","2024-06-17"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.002260/2024-98-e ","Codevasf","11/11/2025\na\n11/08/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 1.1117.00/2023","Det. 082/2025","2025-12-29","2025-12-31","2026-01-05"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.002260/2024-98-e ","Codevasf","2025-11-11","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",427998.93,"Inexecução total do Contrato nº 1.1117.00/2023","Det. 082/2025","2025-12-29","2025-12-31","2026-01-05"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.001955/2024-52-e","Codevasf","11/11/2025\na\n11/07/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 1.1056.00/202","Det. 080/2025","2025-12-23","2026-01-06","2026-01-06"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.001955/2024-52-e","Codevasf","2025-11-11","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",179986.98,"Inexecução total do Contrato nº 1.1056.00/202","Det. 080/2025","2025-12-23","2026-01-06","2026-01-06"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.001419/2024-57-e ","Codevasf","11/11/2025\na\n11/08/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do Contrato nº 1.1106.00/2023","Det. 079/2025","2025-12-23","2026-01-07","2026-01-07"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.001419/2024-57-e ","Codevasf","2025-11-11","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",135048.70000000001,"Inexecução parcial do Contrato nº 1.1106.00/2023","Det. AD 079/2025","2025-12-23","2026-01-07","2026-01-07"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.002614/2024-02-e ","Codevasf","08/12/2025\na\n08/09/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 1.1104.00/2023","Det AD 092/2025","2026-01-19","2026-01-27","2026-01-29"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.002614/2024-02-e ","Codevasf","2025-12-08","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",429956.3,"Inexecução total do Contrato nº 1.1104.00/2023","Det AD 092/2025","2026-01-19","2026-01-27","2026-01-29"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.002615/2024-49-e","Codevasf","08/12/2025\na\n08/09/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 1.1105.00/2023","Det AD 097/2025","2026-01-19","2026-01-28","2026-01-29"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.002615/2024-49-e","Codevasf","2025-12-08","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",289568.07,"Inexecução total do Contrato nº 1.1105.00/2023","Det AD 097/2025","2026-01-19","2026-01-28","2026-01-29"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.001956/2024-05-e ","Codevasf","23/02/2026\na\n23/02/2028","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 1.1125.00/2023","Det AD 002/2026","2026-02-23","2026-03-11","2026-03-13"]
[195005,"1ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59510.001956/2024-05-e ","Codevasf","2026-02-23","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",319971.59000000003,"Inexecução total do Contrato nº 1.1125.00/2023","Det AD 002/2026","2026-02-23","2026-03-11","2026-03-13"]
[195005,"1ª SR","Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli","19.061.289/0001-87","RJ","59510.003483/2022-19-e","Codevasf","2024-04-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",4830,"Em razão de atrasos na execução do contrato 1.920.00/2021","Determinação nº 124/2024","2024-06-06","2024-06-24","2024-06-25"]
[195005,"1ª SR","MB Montagens Industriais e Locação Ltda ","45.669.969/0001-98","MG","59510.000694/2024-53-e ","Codevasf","20/01/2025\na\n20/08/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Não assinatura da Ata SRP Ed. 69/2025","Det. 10/2025 ","2025-04-01","2025-04-23","2025-04-25","LEGADO"]
[195005,"1ª SR","MB Montagens Industriais e Locação Ltda ","45.669.969/0001-98","MG","59510.000694/2024-53-e ","Codevasf","2025-01-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",5000,"Não assinatura da Ata SRP Ed. 69/2025","Det. 004/2025 [Det. 10/2025 ]","2025-04-01","2025-04-23","2025-04-25"]
[195005,"1ª SR","MEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ","18.769.287/0001-84","MG","59510.003040/2024-81-e","Codevasf","2025-07-15","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"descumprimento dos prazos do Contrato nº 1.1192.00/2023","Res. Reg. 863/2025","-","2025-07-18","2025-07-24"]
[195005,"1ª SR","Metalúrgica Freitas Ltda ","05.852.250/0001-73","RS","59510.002484/2021-57-e","Codevasf","23/10/2024 a 23/03/2025","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",38310.6,"Em razão da inexecução do contrato nº 1.010.00/2020","Resolução nº 1002/2024","2024-10-31","2024-10-29","2024-11-05"]
[195005,"1ª SR","Otmiza Comercial LTDA","20.413.494/0001-43","GO","59510.002489/2021-80-e","Codevasf","09/06/2022 a 09/06/2024","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1182520,"Inexecução total do objeto contratual, conforme Cláusula Nona - Das Multas, alínea \"c\" do Contrato nº 1.364.00/2020","Resolução nº 525 de 09/06/2022","2022-06-21","2022-06-21","2022-06-21"]
[195005,"1ª SR","OTMIZA COMERCIAL LTDA","20.413.494/0001-43","GO","59510.001108/2021-45-e","Codevasf","2023-05-19","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",127374,"Inexecução total do Contrato nº 1.749.00/2021","Resolução nº 363/2023","2023-05-29","2023-05-29","2023-05-30"]
[195005,"1ª SR","OTMIZA COMERCIAL LTDA","20.413.494/0001-43","GO","59510.001108/2021-45-e","Codevasf","19/05/2023 a 19/05/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 1.749.00/2021","Resolução nº 363/2023","2023-05-29","2023-05-29","2023-05-30","LEGADO"]
[195005,"1ª SR","Pegasus Comércio de Máquinas, Insumos Agrícolas e Serviços Ltda ","10.323.511/0001-06","DF","59510.002375/2020-59-e","Codevasf","24/10/2023 a 24/05/2024","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",571,"Em razão da inexecução do contrato nº 1.453.00/2019","Determinação nº 208/2023 - 1ª/SR\nDeterminação nº 235/2023 - AR","2024-10-02","2024-10-01","2024-10-16"]
[195005,"1ª SR","Pegasus Comércio de Máquinas, Insumos Agrícolas e Serviços Ltda ","10.323.511/0001-06","DF","59510.000117/2021-19-e","Codevasf","21/12/2023 a 21/07/2024","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",24824,"Em razão da inexecução do contrato nº 1.861.00/2019","Determinação nº 210/2023 - 1ª/SR\nDeterminação nº 272/2023 - AR","2024-10-02","2024-10-01","2024-10-18"]
[195005,"1ª SR","PJD Terraplenagem LTDA","15.503.951/0001-50","MG","59510.002774/2022-81-e","Codevasf","27/02/2023 a 27/11/2023","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",330919.23,"Inexecução total do Contrato nº 1.1027.00/2021","Determinação nº 054 de 27/02/2023","2023-03-28","2023-03-28","-"]
[195005,"1ª SR","Portinari Distribuição e Importação Ltda.","27.186.728/0001-06","MG","59510.000829/2019-13-e","Codevasf","24/06/2021 a 24/06/2023","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",65136.31,"Referente ao Contrato nº 1.523.00/2017 - Edital nº 04/2017.","Resolução Regional nº 360 de 24/06/2021","2021-09-17","2021-09-20","-"]
[195005,"1ª SR","Porto Cruz Comercio Importação e Exportação LTDA (Estamparia e Repuxo S.C Ltda )","21.665.350/0001-47","PR","59510.002514/2022-14-e","Codevasf","19/10/2022 a 19/04/2023","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",69460,"Inexecução parcial da Ordem de Fornecimento nº 1.0394/2020","Determinação nº 256 de 19/10/2022","2023-02-06","2023-02-13","-"]
[195005,"1ª SR","Porto Cruz Comercio Importação e Exportação LTDA (Estamparia e Repuxo S.C Ltda )","21.665.350/0001-47","PR","59510.002951/2022-20-e","Codevasf","18/10/2023 a 18/04/2024","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",201017.25,"Inexecução parcial da OF nº 1.0138/2021","Determinação nº 149/2023 e 233/2023","2023-10-25","2023-11-17","2023-11-17"]
[195005,"1ª SR","Power Brasil Comércio e Empreendimentos Eireli","26.072.542/0001-63","GO","59510.000614/2019-01-e","Codevasf","24/06/2021 a 24/06/2023","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",692.3,"Inexecução total ou parcial do contrato nº 1.0538/2017.","Resolução Regional nº 359 de 24/06/2021","2021-08-24","2021-08-24","-"]
[195005,"1ª SR","Power Brasil Comércio e Empreendimentos Eireli","26.072.542/0001-63","GO","59510.000830/2019-48-e","Codevasf","24/06/2021 a 24/06/2023","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",38.020000000000003,"Inexecução total ou parcial do contrato nº 1.0182/2018.","Resolução Regional nº 357 de 24/06/2021","2021-08-24","2021-08-24","-"]
[195005,"1ª SR","Power Brasil Comércio e Empreendimentos Eireli","26.072.542/0001-63","GO","595100.00613/2019-58-e","Codevasf","24/06/2021 a 24/06/2023","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",5900.88,"Inexecução total ou parcial do contrato nº 1.529.00/2017. Edital 4/2017.","Resolução Regional nº 358 de 24/06/2021","2021-08-24","2021-08-24","-"]
[195005,"1ª SR","Sanear Saúde Ambiental Ltda","12.187.302/0001-08","BA","59510.002076/2024-48-e","Codevasf","2024-12-04","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1702.37,"Inexecução parcial do Contrato nº 1.1227.00/2023","Det. 272/2024 - 1ªGRA","2025-09-08","2025-01-13","2025-01-14"]
[195005,"1ª SR","Sanear Saúde Ambiental Ltda","12.187.302/0001-08","BA","59510.002076/2024-48-e","Codevasf","16/07/2025\na\n03/04/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do Contrato nº 1.1227.00/2023","Det. 172/2025 - AR","2025-09-08","-","2025-09-10","SICAF a registrar"]
[195005,"1ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59510.003303/2022-91-e","Codevasf","03/02/2023 a 03/08/2023","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Recusa da empresa em assinar o Contrato n.a 1.1394.00/2021","Determinação nº 106 de 04/04/2023","2023-04-10","2023-04-10","2023-04-11","LEGADO"]
[195005,"1ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","MG","59510.002877/2022-41-e","Codevasf","2023-02-28","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",197100,"Inadimplemento de obrigações e descumprimento de prazos do Contrato nº 1.1398.00/2021","Determinação nº 056 de 28/02/2023","2023-04-14","2023-04-14","-"]
[195005,"1ª SR","Tecnopav Engenharia Ltda","05.514.905/0001-01","MG","59510.002118/2023-60-e","Codevasf","2024-05-15","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Em razão de atrasos na execução do contrato 1.1335.00/2021","Resolução Regional nº 469/2024","-","2024-05-21","2024-05-24"]
[195005,"1ª SR","Triama BD Peças e Serviços Automotivos LTDA","11.078.678/0001-03","MG","59510.000945/2019-32-e","Codevasf","2022-06-03","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",14840.1,"Retardamento da execução da Ordem de Fornecimento nº 1.332.00/2018","Resolução nº 499 de 03/06/2022","2022-06-07","2022-06-07","-"]
[195005,"1ª SR","Triunfo Comercial e Serviços Eireli","28.739.782/0001-02","GO","59510.003482/2022-66-e","Codevasf","2024-11-14","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",82940,"Inexecução do contrato nº 1.1219.00/2021","Res. Reg. 1146 de 14/11/24 (Det. 306 de 26/10/23]","2024-11-21","2024-11-19","2024-11-22"]
[195005,"1ª SR","Triunfo Comercial e Serviços Eireli","28.739.782/0001-02","GO","59510.003482/2022-66-e","Codevasf","14/11/2024\na\n14/05/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do contrato nº 1.1219.00/2021","Res. Reg. 1146 de 14/11/24 ({Det. 244 de 1/11/23}","2024-11-21","2024-11-19","2024-11-22","LEGADO"]
[195005,"1ª SR","Unocann Tubos e Conexões LTDA","86.632.239/0001-08","MG","59510.000148/2022-51-e","Codevasf","2022-09-21","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Recusa de assinatura da Ordem de Fornecimento nº 1.0206/2021","Resolução nº 1705 de 21/09/2022","2022-10-05","2022-10-05","-"]
[195005,"1ª SR","Unocann Tubos e Conexões LTDA","86.632.239/0001-08","MG","59510.000150/2022-20-e","Codevasf","2022-09-21","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Recusa de assinatura do Contrato nº 1.1073.00/2021","Resolução nº 1704 de 21/09/2022","2022-10-05","2022-10-05","-"]
[195005,"1ª SR","Unocann Tubos e Conexões LTDA","86.632.239/0001-08","MG","59510.001970/2022-39-e","Codevasf","2022-09-21","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Recusa de assinatura do Contrato nº 1.904.00/2021","Resolução nº 1703 de 21/09/2022","2022-10-05","2022-10-05","-"]
[195005,"1ª SR","Verde Equipamentos Eireli","14.356.551/0001-05","SP","59510.001423/2019-58-e","Codevasf","24/06/2021 a 24/06/2023","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",61800,"Inexecução total do objeto do contrato nº 1.399.00/2018","Resolução Regional nº 217 de 20/05/2021","2021-07-02","2021-07-02","-"]
[195005,"1ª SR","VITAL NORTE CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELL"," 18.603.117/0001-25","MG","59510.003145/2024-31-e","Codevasf","2026-05-07","Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II",126473.53,"Atraso na execução do Contrato nº 1.1051.00/2023","Res. Reg. 301/2026","-","2026-05-08","2026-05-18"]
[195004,"2ª SR","A1MC Projetos Ltda","18.968.880/0001-50","MG","59520.001656/2024-07","Codevasf","13/11/2025\na\n13/11/2027","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",30200,"Inexecução total do objeto do contrato nº 2.0474.00/2023","Det. n° 016 - AG de 16/06/2025. (Res. 1392/2025)","2025-11-27","2025-11-28","2025-12-05"]
[195004,"2ª SR","A1MC Projetos Ltda","18.968.880/0001-50","MG","59520.001656/2024-07","Codevasf","27/11/2025\na\n27/11/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do objeto do contrato nº 2.0474.00/2023","Det. n° 016 - AG de 16/06/2025. (Res. 1392/2025)","2025-11-27","2025-11-28","2025-12-05"]
[195004,"2ª SR","BR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","41.609.754/0001-20","SP","59520.000309/2025-30-e ","Codevasf","2025-05-06","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",67601.22,"Inexecução total das Ordens de Fornecimento n° 0.0354/2024 e 0.0356/2024","Det 278AR/2025 (Det 333/2ªSR/2025)","2026-02-10","2026-02-10","2026-02-13"]
[195004,"2ª SR","BR COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","41.609.754/0001-20","SP","59520.000309/2025-30-e ","Codevasf","10/02/2026\na\n10/11/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total das Ordens de Fornecimento n° 0.0354/2024 e 0.0356/2024","Det 278AR/2025 (Det 333/2ªSR/2025)","2026-02-10","2026-02-10","2026-02-13"]
[195004,"2ª SR","Construtora Marfim Ltda","05.618.315/0001-10","BA","59525.000014/2024-32-e","Codevasf","2024-08-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",8658.57,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.0808.00/2022","DETERMINAÇÃO Nº 267, DE 11/07/2024","2024-08-20","2024-08-20","-"]
[195004,"2ª SR","Construtora Marfim Ltda","05.618.315/0001-10","BA","59525.000019/2024-65-e","Codevasf","2024-08-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",9778.2900000000009,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.0809.00/2022","DETERMINAÇÃO Nº 268, DE 11/07/2024","2024-08-20","2024-08-20","-"]
[195004,"2ª SR","Construtora Marfim Ltda","05.618.315/0001-10","BA","59520.000637/2025-36","Codevasf","2025-11-13","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",24827.52,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.0793.00/2022","Det. 021/2025 (Res. 1372/2025)","2025-11-27","2025-11-28","2025-12-08"]
[195004,"2ª SR","Construtora Marfim Ltda","05.618.315/0001-10","BA","59520.000637/2025-36","Codevasf","13/11/2025\na\n13/11/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.0793.00/2022","Det. 021/2025 (Res. 1372/2025)","2025-11-27","2025-11-28","2025-12-08"]
[195004,"2ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59525.000042/2024-50-e","Codevasf","2025-10-01","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",888150,"Inadimplemento do Contrato n° 2.466.00/2021","Det 117/2025 - 2ª/SR (Det 62/2025 - AD)","2025-10-01","2025-10-02","2025-09-25"]
[195004,"2ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59525.000042/2024-50-e","Codevasf","01/10/2025\na\n01/10/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inadimplemento do Contrato n° 2.466.00/2021","Det 117/2025 - 2ª/SR (Det 62/2025 - AD)","2025-10-01","2025-10-02","2025-09-25"]
[195004,"2ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59525.000043/2024-02-e","Codevasf","2025-10-01","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",656759.71,"Inexecução total do Contrato nº 2.462.00/2021","Det. nº 058/2025 ","2025-09-01","2025-10-02","2025-09-19"]
[195004,"2ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59525.000043/2024-02-e","Codevasf","01/10/2025\na\n01/10/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 2.462.00/2021","Det. nº 058/2025 ","2025-09-01","2025-10-02","2025-09-19"]
[195004,"2ª SR","JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA","17.918.110/0001-30","MS","59520.002078/2023-37-e","Codevasf","2024-04-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1659.9,"impedimento de contratar com a Codevasf por 9 (nove) meses - art. 83, da Lei nº 13.303/2016 - descumprimento das OFs. Nº 2.0219/2021, nº 2.0132/2022 e nº 2.0133/2022","DETERMINAÇÃO Nº 181, DE 31/10/2024","2024-11-06","2024-11-06","2024-04-30"]
[195004,"2ª SR","JB CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA","17.918.110/0001-30","MS","59520.002078/2023-37-e","Codevasf","29/04/2024\na\n29/01/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"impedimento de contratar com a Codevasf por 9 (nove) meses - art. 83, da Lei nº 13.303/2016 - descumprimento das OFs. Nº 2.0219/2021, nº 2.0132/2022 e nº 2.0133/2022","DETERMINAÇÃO Nº 181, DE 31/10/2024","2024-11-06","2024-11-06","2024-04-30","LEGADO"]
[195004,"2ª SR","Leandro Luis Silveira da Silva Eirelli","41.515.728/0001-33","BA","59520.001320/2023-55-e","Codevasf","2024-05-08","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",55440,"inadimplemento contratual referente à\nOrdem de Fornecimento nº 2.0157/2022","DETERMINAÇÃO Nº 085, DE 29/04/2024","2024-05-08","2024-05-08","2024-05-13"]
[195004,"2ª SR","Leandro Luis Silveira da Silva Eirelli","41.515.728/0001-33","BA","59520.001320/2023-55-e","Codevasf","08/05/2024\na\n08/02/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente à\nOrdem de Fornecimento nº 2.0157/2022","DETERMINAÇÃO Nº 085, DE 29/04/2024","2024-05-08","2024-05-08","2024-05-13","LEGADO"]
[195004,"2ª SR","Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda","01.397.753/0001-45","BA","59523.000005/2023-81-e","Codevasf","22/10/2024\na\n22/07/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Penalidade de suspensão autorizada e aplicada pelo prazo de 9 meses, conforme Cláusula 10.2 do Contrato nº 2.374.00/2019, com base nos Pareceres Técnicos nº 049/2023 e n° 001/2024 da 2ª/EGU e nos Pareceres Jurídicos nº 338/2023 e n° 109/2024 da 2ª/AJ, devido a inexecução do referido contrato, conforme Determinação nº 062/2024 - AD","DETERMINAÇÃO Nº 062, DE 22/10/2024","2024-11-19","2024-12-16","2024-12-16","LEGADO"]
[195004,"2ª SR","Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda","01.397.753/0001-45","BA","59523.000005/2023-81-e","Codevasf","2024-03-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",13221.43,"Inexecução contrato nº 2.374.00/2019","Res. Reg. 171 de 27/3/24","2024-04-03","2024-04-03","-"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001260/2023-71-e","Codevasf","2024-12-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",43164.46,"inadimplemento do Contrato n° 2.540.00/2020. ","RESOLUÇÃO REGIONAL Nº 1522, DE 05/12/2024","2025-01-09","2025-01-09","-"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001261/2023-15-e","Codevasf","2024-12-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",21072.09,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.541.00/2020","RESOLUÇÃO REGIONAL Nº 1523, DE 05/12/2024","2025-01-09","2025-01-09","-"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001262/2023-60-e","Codevasf","2024-12-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",3412.32,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.549.00/2020","DET. AD 51/2025 (RES. 1246/2025)","2025-11-05","2025-01-09","2025-11-12"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001262/2023-60-e","Codevasf","05/11/2024\na\n05/11/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.549.00/2020","DET. AD 51/2025 (RES. 1246/2025)","2025-11-05","2025-11-06","2025-11-12"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001263/2023-12-e","Codevasf","2025-10-22","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",21031.68,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.552.00/2020","DET. AD 52/2025 (RES. 1243/2025)","2025-11-05","2025-01-10","2025-11-11"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001263/2023-12-e","Codevasf","22/10/2025\na\n22/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.552.00/2020","DET. AD 52/2025 (RES. 1243/2025)","2025-11-05","2025-11-06","2025-11-11"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001265/2023-01-e","Codevasf","2025-10-30","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",69112,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.539.00/2020","DET. AD 54/2025 (RES. 1320/2025)","2025-01-09","2025-11-06","2025-11-11"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001265/2023-01-e","Codevasf","30/10/2025\na\n30/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.539.00/2020","DET. AD 54/2025 (RES. 1320/2025)","2025-01-09","2025-11-06","2025-11-11"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001266/2023-48-e","Codevasf","2025-10-22","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",32000,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.543.00/2020","DET AD 55/2025 (RES. 1253/2025)","2025-11-05","2025-11-06","2025-11-27"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001266/2023-48-e","Codevasf","22/10/2025\na\n22/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.543.00/2020","DET AD 55/2025 (RES. 1253/2025)","2025-11-05","2025-11-06","2025-11-27"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001267/2023-92-e","Codevasf","2024-12-13","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",31750,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.544.00/2020","RESOLUÇÃO REGIONAL Nº 1551, DE 13/12/2024","2025-01-09","2025-01-09","-"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001268/2023-37-e","Codevasf","2025-10-22","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",50000,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.547.00/2020","DET. AD 57/2025 (RES. 1239/2025)","2025-11-06","2025-11-05","2025-11-11"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001268/2023-37-e","Codevasf","22/10/2025\na\n22/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.547.00/2020","DET. AD 57/2025 (RES. 1239/2025)","2025-11-06","2025-11-05","2025-11-11"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001269/2023-81-e","Codevasf","2024-12-13","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",63061.01,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.548.00/2020","RESOLUÇÃO REGIONAL Nº 1553, DE 13/12/2024","2025-01-09","2025-01-09","-"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001269/2023-81-e","Codevasf","27/01/2026\na\n27/01/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.548.00/2020","Res. DEX 099/2026","2026-01-27","2026-01-27","2026-01-29"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001270/2023-14-e","Codevasf","2024-12-13","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",238030.59,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.532.00/2020","DET 061/2025-AD [DET 407/2024-2SR]","2026-04-08","2026-04-08","2026-05-20"]
[195004,"2ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59520.001270/2023-14-e","Codevasf","08/04/2026\na\n12/04/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.532.00/2020","DET 061/2025-AD [DET 407/2024-2SR]","2026-04-08","2026-04-08","2026-05-20"]
[195004,"2ª SR","Santana Móveis e Eletrodomésticos Ltda","05.383.424/0001-04","BA","59520.001858/2023-60-e","Codevasf","2024-05-02","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",2004,"inexecução parcial do fornecimento de itens de mobiliários em geral, constante na Ordem de Fornecimento - OF n° 2.0303/2022","RESOLUÇÃO Nº 415, DE 19/04/2024","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-03"]
[195004,"2ª SR","Santana Móveis e Eletrodomésticos Ltda","05.383.424/0001-04","BA","59520.001858/2023-60-e","Codevasf","02/05/2024\na\n02/11/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inexecução parcial do fornecimento de itens de mobiliários em geral, constante na Ordem de Fornecimento - OF n° 2.0303/2022","RESOLUÇÃO Nº 415, DE 19/04/2024","2024-05-02","2024-05-02","2024-05-03","LEGADO"]
[195004,"2ª SR","Superpro Atacado","08.858.579/0004-82","SC","59520.001860/2023-39-e","Codevasf","2024-05-28","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",182.65,"inadimplemento contratual referente à Ordem de Fornecimento nº 2.0304/2022","RESOLUÇÃO Nº 489, DE 17/05/2024","2024-05-28","2024-05-28","2024-06-10"]
[195004,"2ª SR","Superpro Atacado","08.858.579/0004-82","SC","59520.001860/2023-39-e","Codevasf","28/05/2024\na\n28/12/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente à Ordem de Fornecimento nº 2.0304/2022","RESOLUÇÃO Nº 489, DE 17/05/2024","2024-05-28","2024-05-28","2024-06-10","LEGADO"]
[195004,"2ª SR","Tencol Engenharia Ltda ","01.684.244/0001-01","MA","59520.001284/2023-20-e","Codevasf","2024-06-14","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",24563.66,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.564.00/2021","DETERMINAÇÃO Nº 066, DE 04/11/2024","2025-01-13","2025-01-13","-"]
[195004,"2ª SR","Tencol Engenharia Ltda ","01.684.244/0001-01","MA","59520.001284/2023-20-e","Codevasf","04/11/2024\na\n04/11/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inadimplemento contratual referente ao Contrato nº 2.564.00/2021","DETERMINAÇÃO Nº 066, DE 04/11/2024","2025-01-14","2025-01-14","-","LEGADO"]
[195002,"3ª SR","Água Branca Participações Ltda","24.918.880/0001-48","GO","59530.000927/2024-80-e","Codevasf","05/05/2025\na\n05/05/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato n.° 3.0383.00/2023.","Det. 095AR/2025","2025-10-08","2025-10-20","2025-10-14"]
[195002,"3ª SR","Água Branca Participações Ltda","24.918.880/0001-48","GO","59530.000927/2024-80-e","Codevasf","2025-05-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",69900,"Inexecução total do Contrato n.° 3.0383.00/2023.","Det. 181/2025","2025-10-08","2025-10-20","2025-10-14"]
[195002,"3ª SR","Akane Veículos S.A","41.183.930/0001-05","AL","59530.001946/2024-23-e","Codevasf","2025-03-17","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",16597,"Inexecução total da ordem de fornecimento, referente a 10% do valor da OF nº 3.0367/2020.","Res. nº 124 de 13/03/2025","-","2025-03-17","2025-04-04"]
[195002,"3ª SR","CSR - Construções e Serviços Rodoviários Ltda","09.539.563/0001-27","BA","59530.002042/2024-15-e","Codevasf","2025-04-22","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Inexecução parcial do contrato nº 3.433.00/2021","Determinação N.º 127 de 22/04/2025","-","2025-06-12","2025-07-01"]
[195002,"3ª SR","Enciza Engenharia Civil Ltda","12.094.868/0001-87","MA","59530.000314/2022-81-e","Codevasf","2025-06-10","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1318207.9099999999,"Inexecução parcial contrato nº 3.222.00/2019","Res. Reg. 117/2025 (Res. 771/2025)","2025-06-09","2025-06-10","2025-07-01"]
[195002,"3ª SR","Enciza Engenharia Civil Ltda","12.094.868/0001-87","MA","59530.000314/2022-81-e","Codevasf","10/06/2025\na\n10/06/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial contrato nº 3.222.00/2019","Res. Reg. 117/2025 (Res. 771/2025)","2025-06-09","2025-06-10","2025-07-01"]
[195002,"3ª SR","Favorita Comércio e Serviços Ltda","21380013/0001-03","GO","59530.001945/2024-89-e","Codevasf","2025-02-07","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",17341,"inexecução total do Contrato nº 3.549.00/2021.","Det. 029/2025","2025-05-08","2025-04-16","2025-05-15"]
[195002,"3ª SR","Inovação Distribuição e Comércio Ltda ","36.374.273/0001-43","DF","59530.001947/2024-78-e","Codevasf","2025-02-07","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",17341,"inexecução total do Contrato nº 3.549.00/2021.","Det. 047/2025 - 3ª GB (Det 167/2025 - AR)","2025-09-08","2025-04-16","2025-09-25"]
[195002,"3ª SR","Inovação Distribuição e Comércio Ltda ","36.374.273/0001-43","DF","59530.001947/2024-78-e","Codevasf","15/07/2025\na\n15/07/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inexecução total do Contrato nº 3.549.00/2021.","Det. 047/2025 - 3ª GB (Det 167/2025 - AR)","2025-09-08","2025-10-01","2025-09-25"]
[195002,"3ª SR","MP Segurança Privada LTDA","09.310.232/0001-10","PE"," 59530.000380/2025-01-e","Codevasf","2025-01-30","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",15343.21," Inexecução total do contrato nº 3.067.04/2021","Det. 034/2025 - 3ª GB","2025-02-11","2025-07-10","2025-07-15"]
[195002,"3ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA ","59530.000779/2025-84-e","Codevasf","2025-03-25","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1195247,"inexecução total do Contrato nº 3.421.00/2021.","Res. nº 141 de 25/03/2025","-","2025-03-31","2025-04-04"]
[195002,"3ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA ","59530.000779/2025-84-e","Codevasf","25/03/2025\na\n25/03/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inexecução total do Contrato nº 3.421.00/2021.","Det. 045/2025","2024-11-29","2025-04-04","2025-04-04"]
[195002,"3ª SR","TamServ Serviços Ltda (Akane Veículos Ltda)","41.183.930/0001-05","BA","59530.001157/2022-21-e","Codevasf","2024-08-07","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Em função do atraso no pagamento de verbas trabalhistas: meses fev/2022, mar/2022, jul/2022, nov/2022, dez/2022, jan/2023 e fev/2023, além do atraso no pagamento das parcelas do 13 salário de 2022","Determinação N.º 158 de 11/06/2024","-","2024-08-13","-"]
[195002,"3ª SR","TamServ Serviços Ltda (Akane Veículos Ltda)","41.183.930/0001-05","BA","59530.001962/2024-16-e","Codevasf","2025-12-19","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",17100,"Descumprimento de obrigações trabalhistas em função do atraso no pagamento de verbas trabalhistas, durante a execução dos serviços referentes ao Contrato nº 3.536.00/2021.","Decisão PR 1678/2025 (Det. 211/2025)","2025-12-19","2025-12-15","2026-01-08"]
[195002,"3ª SR","TamServ Serviços Ltda (Akane Veículos Ltda)","41.183.930/0001-05","BA","59530.001962/2024-16-e","Codevasf","23/10/2025\na\n12/04/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Descumprimento de obrigações trabalhistas em função do atraso no pagamento de verbas trabalhistas, durante a execução dos serviços referentes ao Contrato nº 3.536.00/2021.","Decisão PR 1678/2025 (Det. 211/2025)","2025-12-19","2025-12-15","2026-01-08","LEGADO"]
[195002,"3ª SR","TDF Negócios Agropecuários Ltda","41.389.018/0001-04","RS","59530.001012/2025-72-e","Codevasf","2025-06-03","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",500,"Não atendimento à fiscalização do Contrato nº 3.0403.00/2023","Det. 149/2025","2025-06-12","2025-06-12","2025-06-16"]
[195003,"4ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59540.000453/2022-95-e","Codevasf","2024-05-23","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",59210,"Inexucução dos serviços contratados através do contrato 4.113.00/2020","Res. Reg. 112/2024 de 10/05/2024","2024-08-06","2024-05-23","-"]
[195003,"4ª SR","JMAC Construções e Serviços Ltda","18.087.443/0001-27","SE","59540.000651/2024-11-e","Codevasf","2025-01-07","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",250319.82,"Inexecução total dos serviços através do contrato 4.0304.00/2023","Det 008/2025 -4ª SR","2025-03-06","2025-01-07","2025-07-25"]
[195003,"4ª SR","JMAC Construções e Serviços Ltda","18.087.443/0001-27","SE","59540.000651/2024-11-e","Codevasf","14/05/2025\na\n14/05/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total dos serviços através do contrato 4.0304.00/2023","Det. 038/2025 - AD","2025-07-02","2025-07-25","2025-07-25"]
[195003,"4ª SR","JMAC Construções e Serviços Ltda","18.087.443/0001-27","SE","59540.000711/2024-03-e","Codevasf","2025-03-10","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",313189.8,"Inexecução total dos serviços através do contrato 4.0318.00/2023","Det 4ª SR/73/2025 [Det AD 096/2025]","2025-06-06","2025-05-29","2025-06-12"]
[195003,"4ª SR","JMAC Construções e Serviços Ltda","18.087.443/0001-27","SE","59540.000711/2024-03-e","Codevasf","08/12/2025\na\n08/12/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total dos serviços através do contrato 4.0318.00/2023","Det 4ª SR/73/2025 [Det AD 096/2025]","2026-01-19","2026-01-30","2026-02-03"]
[195003,"4ª SR","JMAC Construções e Serviços Ltda","18.087.443/0001-27","SE","59540.000783/2024-42-e ","Codevasf","2026-03-03","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",143250,"Inexecução total do contrato 4.0302.00/2023","Det. 005/2026-AD [Det 282/2025-4ª/GB]","2026-03-03","2026-04-07","-","Em análise"]
[195003,"4ª SR","JMAC Construções e Serviços Ltda","18.087.443/0001-27","SE","59540.000783/2024-42-e ","Codevasf","03/03/2026\na\n03/03/2028","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato 4.0302.00/2023","Det. 005/2026-AD [Det 282/2025-4ª/GB]","2026-03-03","2026-04-07","-","Em análise"]
[195003,"4ª SR","JMAC Construções e Serviços Ltda","18.087.443/0001-27","SE","59540.000785/2024-31-e","Codevasf","14/05/2026\na\n14/05/2028","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do Contrato nº 4.0297.00/2023","Det. 021/2026-AD [Det 201/2024-4ª/GB]","2026-05-14","2026-05-22","2026-05-21"]
[195003,"4ª SR","JMAC Construções e Serviços Ltda","18.087.443/0001-27","SE","59540.000785/2024-31-e","Codevasf","2026-05-14","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",143250,"Inexecução total do Contrato nº 4.0297.00/2023","Det. 021/2026-AD [Det 201/2024-4ª/GB]","2026-05-14","2026-05-22","2026-05-21"]
[195001,"5ª SR","CLPT Construtora Ltda","25.165.699/0001-70 ","RN","59550.000685/2024-96-e","Codevasf","2024-11-18","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1154896.3799999999,"Inexecução parcial do Contrato nº 5.0294.00/2022","Det. nº 266 de 13/08/24 (Res. Reg. 333 de 07/11/24)\nRes. Reg. 221/2025","2024-12-06","2025-08-19","2025-08-11"]
[195001,"5ª SR","LRF Distribuidora Ltda","49.464.926/0001-27","PE","59550.001033/2024-79-e","Codevasf","2025-12-15","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1366.54,"em razão do descumprimento do prazo contratual da Ordem de Fornecimento n° 5.0017/2024","Decisão nº 1942/2025","2026-01-12","2026-01-02","-"]
[195001,"5ª SR","LRF Distribuidora Ltda","49.464.926/0001-27","PE","59550.001033/2024-79-e","Codevasf","15/12/2025\na\n30/04/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"em razão do descumprimento do prazo contratual da Ordem de Fornecimento n° 5.0017/2024","Decisão nº 1942/2025","2026-01-12","2026-01-06","2026-01-13","LEGADO"]
[195011,"6ª SR","Água Branca Participações Ltda","24.918.880/0001-48","GO","59560.001568/2024-21-e","Codevasf","2024-12-30","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",69900,"Inexecução contrato nº 6.0472.00/2023","Det 249 de 30/12/24","2025-01-31","2025-01-30","2025-02-05"]
[195011,"6ª SR","Cerqueira Correia Engenharia Ltda","20.591.114/0001-60","BA","59560.001645/2024-42-e","Codevasf","2024-10-14","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",67176.460000000006,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.0434.00/20","Det. nº 206 de 14/10/24","2024-11-11","2024-11-08","2024-11-12","Em análise"]
[195011,"6ª SR","Cerqueira Correia Engenharia Ltda","20.591.114/0001-60","BA","59560.001645/2024-42-e","Codevasf","2024-10-14","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.0434.00/20","Det. nº 206 de 14/10/24 [Det. 001/2026 AD]",null,null,null,"Em análise"]
[195011,"6ª SR","Cerqueira Correia Engenharia Ltda","20.591.114/0001-60","BA","59560.001706/2022-18-e","Codevasf","2023-08-02","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Por descumprimento de obrigação legal\nassumida, não atendendo à solicitação da fiscalização de reinicio, gerando atrasos na\nexecução, (Clausula 3, Contrato 6.434.00/2020 e Clausula 8 do edital 21/2020).","Det. nº 167 de 2/8/23","-","2023-09-28","-","Em análise"]
[195011,"6ª SR","Cerqueira Correia Engenharia Ltda","20.591.114/0001-60","BA","59560.001368/2025-59-e","Codevasf","2026-03-19","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",606245.43000000005,"Inexecução parcial do contrato nº 6.026.00/2021","DET 007/2026-AD [DET 187/2025-6ªGB]","2026-03-19","2026-04-16","2026-04-23"]
[195011,"6ª SR","Cerqueira Correia Engenharia Ltda","20.591.114/0001-60","BA","59560.001368/2025-59-e","Codevasf","19/03/2026\na\n03/11/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato nº 6.026.00/2021","DET 007/2026-AD [DET 187/2025-6ªGB]","2026-03-19","2026-04-16","2026-04-23"]
[195011,"6ª SR","Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda","12.463.759/0001-90","MA","59560.000176/2024-44-e","Codevasf","2024-08-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",41959.360000000001,"Inexecução parcial do cumprimento das obrigações previstas no Contrato nº 6.0049.00/2022","Det. nº 172 de 20/08/2024 (Res. Reg. nº 851 de 11/10//2024) ","2024-10-15","2024-10-14","2024-10-24"]
[195011,"6ª SR","Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda","12.463.759/0001-90","MA","59560.000626/2024-07-e","Codevasf","2026-03-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",172580.22,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.086.00/2021","RES DEX 015/2026","2026-03-27","2026-03-25","2026-04-06","INATIVO"]
[195011,"6ª SR","Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda","12.463.759/0001-90","MA","59560.000626/2024-07-e","Codevasf","13/03/2026\na\n13/06/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.086.00/2021","RES DEX 015/2026","2026-03-13","2026-04-08","2026-04-06"]
[195011,"6ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59560.001962/2023-88-e","Codevasf","13/06/2024\na\n28/07/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato nº 6.140.00/2021","Res. 553 de 13/6/24 {Det. 19 de 28/3/24}","2024-06-28","2024-07-01","2024-07-01","LEGADO"]
[195011,"6ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59560.001962/2023-88-e","Codevasf","2023-12-06","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",46703.79,"Inexecução total do contrato nº 6.140.00/2021","Det. nº 254 de 6/12/23 [Res. Reg. 864 de 16/10/24","2024-01-31","2024-01-30","2024-02-14"]
[195011,"6ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59560.002037/2023-74-e","Codevasf","2024-08-15","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",3131928.76,"Inexecução parcial do contrato nº 6.085.00/2021","Res. 782 de 20/9/24 {Det. 170 de 15/8/24}","2024-09-27","2024-10-09","2024-10-09"]
[195011,"6ª SR","JB Cardoso Serviço de Transporte Ltda","17.918.110/0001-30","MS","59560.001976/2024-82-e","Codevasf","2024-12-09","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",6288.39,"Inexecução parcial da OF nº 6.0697/2021","Det. 233/2024 - 6ª SR","2025-07-24","2025-06-13","2025-01-24"]
[195011,"6ª SR","JB Cardoso Serviço de Transporte Ltda","17.918.110/0001-30","MS","59560.001976/2024-82-e","Codevasf","22/04/2025\na\n22/04/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial da OF nº 6.0697/2021","Det. 076/2025 - AR","2025-07-24","2025-06-13","2025-01-14","LEGADO"]
[195011,"6ª SR","Master Serviços Técnicos Ltda","04.890.902/0001-00","BA","59560.000872/2023-70-e","Codevasf","2026-04-08","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",50401.59,"Inexecução total do contrato nº 6.162.00/2019","DET 006/2026-AD [DET 225/2025-6ªGB]","2026-04-08","2026-04-14","2026-04-24"]
[195011,"6ª SR","Master Serviços Técnicos Ltda","04.890.902/0001-00","BA","59560.000872/2023-70-e","Codevasf","08/04/2026\na\n23/11/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato nº 6.162.00/2019","DET 006/2026-AD [DET 225/2025-6ªGB]","2026-04-08","2026-04-14","2026-04-24"]
[195011,"6ª SR","Master Serviços Técnicos Ltda","04.890.902/0001-00","BA"," 59560.001320/2023-89-e","Codevasf","2026-04-08","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",12597.03,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.135.00/2019","Det 003-AD [Det 289/2023-6ª SR] \n","2026-04-08","2026-04-10","2026-04-23"]
[195011,"6ª SR","Master Serviços Técnicos Ltda","04.890.902/0001-00","BA"," 59560.001320/2023-89-e","Codevasf","08/04/2026\na\n23/11/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.135.00/2019","Det 003-AD [Det 289/2023-6ª SR] \n","2026-04-08","2026-04-10","2026-04-23"]
[195011,"6ª SR","Sanjuan Engenharia Ltda","00.096.631/0001-56","BA","59560.002051/2023-78-e","Codevasf","2024-08-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",218899.89,"Inexecução parcial contrato nº 6.413.00/2020","Det. 171 de 20/8/24","2024-10-17","2024-10-16","2024-10-23","Penalidade excluída (Res. Reg. 725/2025"]
[195011,"6ª SR","Seven Comércio e Serviços Ltda\nLTDA","40.989.882/0001-84","SP","59560.000008/2024-59-e","Codevasf","2024-12-09","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",5384.6,"Inexecução parcial da OF nº 6.0377/2022, 6.0439/2022 e 6.0443/202","Det. 232 de 9/12/24","2025-01-23","2025-01-22","2025-01-27"]
[195011,"6ª SR","TC Engenharia Ltda","09.497.417/0001-86","SE","59560.001446/2023-53-e ","Codevasf","09/04/2026\na\n24/05/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.0501.00/2022","RES DEX 398/2026","2026-04-09","2026-04-09","2026-04-23"]
[195011,"6ª SR","TC Engenharia Ltda","09.497.417/0001-86","SE","59560.001446/2023-53-e ","Codevasf",null,"Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",992722.5,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.0501.00/2022","RES DEX 398/2026","2026-04-09","2026-04-09","2026-04-23"]
[195011,"6ª SR","TC Engenharia Ltda","09.497.417/0001-86","SE","59560.001447/2023-06-e ","Codevasf","08/01/2026\na\n23/02/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 6.0503.00/2022","Res. DEX 009/2026 [Det AD 76/2025]","2026-01-14",null,"2026-01-15"]
[195011,"6ª SR","TC Engenharia Ltda","09.497.417/0001-86","SE","59560.001447/2023-06-e ","Codevasf","2026-01-13","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",992722.5,"Inexecução do Contrato nº 6.0503.00/2022","Res. DEX 009/2026 [Det AD 76/2025]","2026-01-14","2026-01-13","2026-01-15"]
[195011,"6ª SR","Vieira Infraestrutura Ltda","12.463.759/0001-90","MA"," 59560.000176/2024-44-e","Codevasf","19/03/2026\nA\n19/06/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.0049.00/2022","DET 004/2026-AD [DET 172/2024-6SR]","2026-03-27","2026-04-08","2026-04-06"]
[195011,"6ª SR","Vieira Infraestrutura Ltda","12.463.759/0001-90","MA"," 59560.000176/2024-44-e","Codevasf","2026-03-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",41959.360000000001,"Inexecução parcial do Contrato nº 6.0049.00/2022","DET 004/2026-AD [DET 172/2024-6SR]","2026-03-27","2026-03-25","2026-04-06"]
[195012,"7ª SR","CEMAX - Serviços de Terceirização Ltda","21.497.739/0001-20 ","PI","59570.001255/2024-53-e","Codevasf","2025-02-14","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",9139.7999999999993,"Por descumprimento do Contrato 7.0012.00/2024, ferindo os itens 26.35 e 26.35.1 do TR","Res. Reg. nº 044 de 14/02/2025","2025-02-18","2025-02-14","2025-06-09"]
[195012,"7ª SR","CEMAX - Serviços de Terceirização Ltda","21.497.739/0001-20 ","PI","59570.001255/2024-53-e","Codevasf","29/05/2025\na\n28/05/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Por descumprimento do Contrato 7.0012.00/2024, ferindo os itens 26.35 e 26.35.1 do TR","Decisão. nº 440 de 18/03/2025","2025-06-05","2025-06-05","2025-06-09"]
[195012,"7ª SR","Criserv Locação de Mão de Obra e Serviços Ltda ","03.727.819/0001-43 ","PB","59570.001176/2023-61-e","Codevasf","2025-01-10","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",7500,"Por descumprimento do Contrato nº 7.284.00/2021.","Res. Reg. nº 009 de 10/01/2025","2025-02-06","2025-02-06","-"]
[195012,"7ª SR","Delta Comercial e Serviços LTDA","34.263.393/0001-48","GO","59570.001339/2024-97-e","Codevasf","2025-03-17","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",29946,"Inexecução total da Ordem de Fornecimento n° 7.0079/2024.","Det. 040 de 17/03/25 [Det AI/59/2025]","2026-02-23","2025-07-30","2026-04-22"]
[195012,"7ª SR","Delta Comercial e Serviços LTDA","34.263.393/0001-48","GO","59570.001339/2024-97-e","Codevasf","23/02/2026\na\n23/02/2028","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total da Ordem de Fornecimento nº 7.079.00/2024","Det. 040 de 17/03/25 [Det AI/59/2025]","2026-02-23","2026-04-10","2026-04-22"]
[195012,"7ª SR","DNM - Distribuidora Nacional de Máquinas Ltda","29.211.016/0001-25","DF","59570.000271/2022-67-e","CODEVASF","2022-12-01","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",62424.43,"Inexecução parcial da Ordem de Fornecimento nº 7.0207/2020","Resolução nº 894 de 01/12/2022","2022-12-06","2022-12-06","2022-12-22"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","PI","59570.000045/2022-86-e","Codevasf","2023-02-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",592160.51,"Inexecução do Contrato nº 7.046.00/2021","Det. nº 031 de 27/02/2023","2023-04-11","2023-04-11","-"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000046/2022-21-e","Codevasf","2022-10-17","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",62485.71,"Descumprimento de cláusulas editalícias, conforme item 10.1 do Contrato nº 7.049.00/2021.","Determinação nº 194/2022","2022-10-26","2022-10-26","2022-11-03"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000046/2022-21-e","Codevasf","17/10/2022\n a \n17/10/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Descumprimento de cláusulas editalícias, conforme item 10.1 do Contrato nº 7.049.00/2021.","Determinação nº 194/2022","2022-10-26","2022-10-26","2022-11-03","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000048/2022-10-e","Codevasf","2022-10-17","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",49999.83,"Inexecução do Contrato nº 7.065.00/2021","Determinação nº 195/2022","2022-10-26","2022-10-26","2022-11-01"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000048/2022-10-e","Codevasf","17/10/2022\n a\n 17/10/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.065.00/2021","Determinação nº 195/2022","2022-10-26","2022-10-26","2022-11-01","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000505/2022-76-e","Codevasf","2022-11-09","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",39962,"Inexecução do Contrato nº 7.122.00/2021","Determinação nº 221/2022","2022-11-09","2022-11-18","2022-11-21"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000505/2022-76-e","Codevasf","09/11/2022\n a \n09/11/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.122.00/2021","Determinação nº 221/2022","2022-11-09","2022-11-18","2022-11-21","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000905/2022-81-e","Codevasf","2023-01-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",242735.78,"Inexecução do Contrato nº 7.121.00/2021","Determinação nº 004/2023","2023-01-12","2023-01-05","2023-01-24"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000905/2022-81-e","Codevasf","05/01/2023 \na\n 05/01/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.121.00/2021","Determinação nº 004/2023","2023-01-12","2023-01-05","2023-01-24","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000627/2022-62-e","Codevasf","21/09/2022 \na\n 27/09/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Descumprimento de cláusulas editalícias, conforme o item 12.1.2 do Contrato nº 7.121.00/2021.","Determinação nº 180/2022","2022-09-27","2022-09-21","2022-10-10","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000050/2022-99-e","Codevasf","2022-10-17","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",28022.48,"Inexecução do Contrato nº 7.125.00/2021","Determinação nº 196/2022","2022-10-26","2022-10-17","2022-10-27"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000050/2022-99-e","Codevasf","17/10/2022 \na\n 17/10/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.125.00/2021","Determinação nº 196/2022","2022-10-26","2022-10-17","2022-10-27","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000051/2022-33-e","Codevasf","2022-10-17","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",62485.71,"Inexecução do Contrato nº 7.280.00/2021","Determinação nº 197/2022","2022-10-26","2022-10-17","2022-10-27"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000051/2022-33-e","Codevasf","17/10/2022 \na\n 17/10/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.280.00/2021","Determinação nº 197/2022","2022-10-26","2022-10-17","2022-10-27","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda-EPP","18.153.367/0001-00","SE","59570.000047/2022-75-e","Codevasf","2024-09-04","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",64970.29,"Descumprimento contrato nº 7.064.00/2021","Det. 140 de 4/9/24","-","2024-10-11","2024-10-11"]
[195012,"7ª SR","Maximino dos Santos & Cia Ltda","14.585.539/0001-64 ","MG","59570.00044/2025-84-e","Codevasf","2025-03-11","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",83402.3,"por descumprimento de cláusulas do Contrato nº 7.092.00/2021","Res. Reg. nº 036 de 11/03/2025","-","-","-"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000336/2023-55-e","Codevasf","2022-09-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",56000,"Descumprimento de cláusulas editalícias do contrato nº 7.189.00/2020.","Res. nº 331 de 05/9/22","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000336/2023-55-e","Codevasf","29/08/2022\n a\n 29/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Descumprimento de cláusulas editalícias do contrato nº 7.189.00/2020.","Res. nº 331 de 05/9/22","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000548/2022-51-e","Codevasf","2022-08-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54000,"Inexecução do Contrato nº 7.173.00/2021","Res. Regional 311/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-26"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000548/2022-51-e","Codevasf","29/08/2022\n a\n 29/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.173.00/2021","Res. Regional 311/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","-","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000545/2022-18-e ","Codevasf","2022-08-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54000,"Inexecução do Contrato nº 7.193.00/2021","Res. Regional 313/2022 de 29/08/2022","2022-09-12","2022-09-13","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000545/2022-18-e ","Codevasf","29/08/2022\n a\n 29/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.193.00/2021","Res. Regional 313/2022 de 29/08/2022","2022-09-12","2022-09-13","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000304/2022-79-e","Codevasf","2022-09-05","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Descumprimento de cláusulas contratuais que impedem a subcontratação de serviços do contrato nº 7.027.00/2021.","Res. Regional 332/2022 de 05/09/2022","2022-09-26","2022-09-26","-"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000313/2022-60-e ","Codevasf","2023-05-25","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Descumprimento de cláusulas contratuais que impedem a subcontratação de serviços do contrato nº 7.080.00/2021.","Res. Regional 385/2023 de 25/05/2023","2023-05-31","2023-05-31","-"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.001442/2022-75-e","Codevasf","2023-04-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",59718.97,"Inexecução Parcial do Contrato nº 7.080.00/2021","Res. Regional 109/2023 de 26/04/2023","2023-05-02","2023-05-03","2023-05-04"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.001442/2022-75-e","Codevasf","26/04/2023 \na\n 26/04/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução Parcial do Contrato nº 7.080.00/2021","Res. Regional 109/2023 de 26/04/2023","2023-05-02","2023-05-03","2023-05-04","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.001455/2022-44-e","Codevasf","2023-04-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",199977.18,"Inexecução total do contrato nº 7.092.00/2021","Res. Regional 110/2023 de 26/04/2023","2023-05-02","2023-04-26","2023-05-03"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.001455/2022-44-e","Codevasf","26/04/2023 \na\n 26/04/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato nº 7.092.00/2021","Res. Regional 110/2023 de 26/04/2023","2023-05-02","2023-04-26","2023-05-03","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000616/2022-82-e","Codevasf","2022-09-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",199920.54,"Inexecução total do contrato nº 7.095.00/2021","Res. Regional 402/2022 de 29/09/2022","2022-10-07","2022-10-07","2022-10-07"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000616/2022-82-e","Codevasf","29/09/2022 \na\n 29/09/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato nº 7.095.00/2021","Res. Regional 402/2022 de 29/09/2022","2022-10-07","2022-10-07","2022-10-07","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000546/2022-62-e","Codevasf","2022-08-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54000,"Descumprimento de cláusulas editalícias do contrato nº 7.388.00/2021.","Res. Regional 312/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000546/2022-62-e","Codevasf","29/08/2022 \na\n 29/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Descumprimento de cláusulas editalícias do contrato nº 7.388.00/2021.","Res. Regional 312/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000533/2022-93-e","Codevasf","2022-08-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54500,"Inexecução do Contrato nº 7.389.00/2021.","Res. Regional 299/2022 de 26/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000533/2022-93-e","Codevasf","26/08/2022 \na\n 26/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.389.00/2021.","Res. Regional 299/2022 de 26/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000534/2022-38-e","Codevasf","2022-08-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54500,"Inexecução do Contrato nº 7.390.00/2021.","Res. Regional 307/2022 de 26/08/2022","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-22"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000534/2022-38-e","Codevasf","26/08/2022 \na\n 26/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.390.00/2021.","Res. Regional 307/2022 de 26/08/2022","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-22","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000535/2022-82-e","Codevasf","2022-08-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54500,"Inexecução do Contrato nº 7.391.00/2021.","Res. Regional 306/2022 de 26/08/2022","2022-09-12","2022-09-13","2022-09-27"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000535/2022-82-e","Codevasf","26/08/2022 \na\n 26/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.391.00/2021.","Res. Regional 306/2022 de 26/08/2022","2022-09-12","2022-09-13","2022-09-27","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000536/2022-27-e","Codevasf","2022-08-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54500,"Inexecução do Contrato nº 7.392.00/2021.","Res. Regional 305/2022 de 26/08/2022","2022-09-12","2022-09-13","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000536/2022-27-e","Codevasf","26/08/2022\n a\n 26/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.392.00/2021.","Res. Regional 305/2022 de 26/08/2022","2022-09-12","2022-09-13","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000538/2022-16-e","Codevasf","2022-08-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54500,"Inexecução do Contrato nº 7.393.00/2021.","Res. Regional 319/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000538/2022-16-e","Codevasf","29/08/2022 \na\n 29/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.393.00/2021.","Res. Regional 319/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000539/2022-61-e","Codevasf","2022-08-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54500,"Inexecução do Contrato nº 7.394.00/2021.","Res. Regional 317/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000539/2022-61-e","Codevasf","29/08/2022\n a\n 29/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.394.00/2021.","Res. Regional 317/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000540/2022-95-e","Codevasf","2022-08-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54500,"Inexecução do Contrato nº 7.395.00/2021.","Res. Regional 316/2022 de 29/08/2022","2022-09-12","2022-09-13","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000540/2022-95-e","Codevasf","29/08/2022 \na\n 29/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.395.00/2021.","Res. Regional 316/2022 de 29/08/2022","2022-09-12","2022-09-13","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000541/2022-30-e","Codevasf","2022-08-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54500,"Inexecução do Contrato nº 7.396.00/2021.","Res. Regional 315/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000541/2022-30-e","Codevasf","29/08/2022\n a\n 29/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.396.00/2021.","Res. Regional 315/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000542/2022-84-e","Codevasf","2022-08-29","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",54500,"Inexecução do Contrato nº 7.397.00/2021.","Res. Regional 314/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-28"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000542/2022-84-e","Codevasf","29/08/2022 \na\n 29/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.397.00/2021.","Res. Regional 314/2022 de 29/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-28","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000524/2022-01-e","Codevasf","2022-09-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",56000,"Inexecução do Contrato nº 7.189.00/2021.","Res. Regional 331/2022 de 05/09/2022","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-23"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000524/2022-01-e","Codevasf","05/09/2022\n a\n 05/09/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.189.00/2021.","Res. Regional 331/2022 de 05/09/2022","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-23","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000527/2022-36-e","Codevasf","2022-08-18","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",50500,"Inexecução do Contrato nº 7.387.00/2021","Res. Regional 282/2022 de 18/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-21"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000527/2022-36-e","Codevasf","18/08/2022\n a\n 18/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.387.00/2021","Res. Regional 282/2022 de 18/08/2022","2022-09-13","2022-09-13","2022-09-21","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000529/2022-25-e","Codevasf","2022-08-18","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",50500,"Inexecução do Contrato nº 7.124.00/2021","Res. Regional 286/2022 de 18/08/2022","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-21"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI","59570.000529/2022-25-e","Codevasf","18/08/2022\n a\n 18/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.124.00/2021","Res. Regional 286/2022 de 18/08/2022","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-21","LEGADO"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI"," 59570.000528/2022-81-e","Codevasf","2022-08-18","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",50500,"Inexecução do Contrato nº 7.315.00/2021","Res. Regional 285/2022 de 18/08/2022","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-21"]
[195012,"7ª SR","PAC Engenharia Ltda","09.020.353/0001-28","PI"," 59570.000528/2022-81-e","Codevasf","18/08/2022\n a\n 18/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 7.315.00/2021","Res. Regional 285/2022 de 18/08/2022","2022-09-12","2022-09-12","2022-09-21","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Ágil Ltda","26.427.482/0001-54","SC","59580.000330/2025-21-e","Codevasf","26/06/2025\na\n26/06/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do Contrato nº 8.0012.00/2024","Det. 146/2025","2025-09-08","2025-08-25","2025-08-29"]
[195015,"8ª SR","Ágil Ltda","26.427.482/0001-54","SC","59580.000330/2025-21-e","Codevasf","2025-06-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",16739.79,"Inexecução parcial do Contrato nº 8.0012.00/2024","Det. 146/2025","2025-09-08","2025-08-25","2025-08-29"]
[195015,"8ª SR","APBT Verde e Amarelo Ltda","48.866.573/0001-29","ES","59580.000642/2023-72-e","Codevasf","12/09/2023 \na\n 12/09/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total da Ordem de Fonecimento nº 8.0017/2023","Decisão nº 1391-PR, de 12/09/2023","2023-10-25","2023-10-26","2023-10-26","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Bakof Plásticos Ltda","91.967.067/0001-55","RS","59509.000034/2024-10-e ","Codevasf","2025-07-30","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",182812.3,"Em virtude do não cumprimento das disposições contratuais e editalícias (Contrato nº 8.327.00/2020)","Determinação nº 091AR/2025","2025-09-16","2025-09-17","2025-09-23"]
[195015,"8ª SR","Bakof Plásticos Ltda","91.967.067/0001-55","RS","59509.000034/2024-10-e ","Codevasf","30/07/2025\na\n30/07/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em virtude do não cumprimento das disposições contratuais e editalícias (Contrato nº 8.327.00/2020)","Determinação nº 091AR/2025","2025-09-16","2025-09-17","2025-09-23"]
[195015,"8ª SR","BR Terceirização e Serviços Ltda","20.928.415/0001-37","MA","59580.000460/2024-82-e","Codevasf","2024-09-11","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",6250.29,"Não cumprimento das disposições contratuais e editalícias, referente ao contrato nº 8.286.00/2020","Det. nº 230 de 11/9/24","-","2024-10-09","2024-10-17"]
[195015,"8ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59580.001316/2022-00-e","Codevasf","27/01/2023\n a\n 27/01/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total dos serviços do contrato nº 8.483.00/2019","Resolução Regional nº 33, de 27/01/2023","2023-02-01","2023-02-02","2023-02-03","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59580.001316/2022-00-e","Codevasf","2023-01-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",133574.9,"Em razão da inexecução total dos serviços do contrato nº 8.483.00/2019","Resolução Regional nº 33, de 27/01/2023","2023-02-01","2023-02-02","2023-02-03"]
[195015,"8ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59580.00125/2023-01-e","Codevasf","14/04/2023\n a\n 14/04/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução parcial dos serviços do contrato nº 8.238.00/2020","Resolução Regional nº 106, de 14/04/2023","2023-04-27","2023-04-27","2023-04-28","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59580.00125/2023-01-e","Codevasf","2023-04-14","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",168664.78,"Em razão da inexecução parcial dos serviços do contrato nº 8.238.00/2020","Resolução Regional nº 106, de 14/04/2023","2023-04-27","2023-04-27","2023-04-28"]
[195015,"8ª SR","Delta Comercial e Serviços Ltda","34.263.393/0001-48","GO","59580.000442/2024-09-e","Codevasf","2024-07-17","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",599235,"Inexecução das OFs nº 8.0182/2023, 8.0182/2023,\n8.0211/2023, 8.0181/2023 e 8.0197/2023.","Det. nº 188 de 17/07/24","2024-11-06","2024-11-22","2024-11-25"]
[195015,"8ª SR","Delta Comercial e Serviços Ltda","34.263.393/0001-48","GO","59580.000442/2024-09-e","Codevasf","04/12/2024\na\n19/10/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução das OFs nº 8.0182/2023, 8.0182/2023,\n8.0211/2023, 8.0181/2023 e 8.0197/2023.","Det. nº 191 de 04/12/24","2024-12-12","2025-01-22","2025-01-28","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59580.000629/2024-02-e","Codevasf","2025-08-25","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",504335.65,"atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto, referente ao contrato nº 0.0343.00/2022","Det. 219/2025","2025-09-15","2025-09-10","-","CEIS a registrar"]
[195015,"8ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59580.000908/2024-68-e","Codevasf","2025-05-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",394812.08," Inexecução parcial do contrato nº 0.0349.00/2022","Det. 040/2025 - AD","2025-07-30","2025-08-04","2025-08-04"]
[195015,"8ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59580.000908/2024-68-e","Codevasf","26/05/2025\na\n26/11/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0," Inexecução parcial do contrato nº 0.0349.00/2022","Det. 040/2025 - AD","2025-07-30","2025-08-04","2025-08-04"]
[195015,"8ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59580.000908/2024-68-e","Codevasf","2025-05-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",94812.08,"Inexecução parcial do Contrato: 0.0349.00/2022","Det. 040/2025","2025-07-30","2025-08-04","2025-08-04"]
[195015,"8ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59580.000908/2024-68-e","Codevasf","26/05/2025\na\n26/11/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do Contrato: 0.0349.00/2022","Det. 040/2025","2025-07-30","2025-08-04","2025-08-04"]
[195015,"8ª SR","DNM - Distribuidora Nacional de Máquinas Ltda","29.211.016/0001-25","DF","59580.000974/2022-76-e","Codevasf","24/03/2023 a 08/11/2023","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total e/ou parcial das OF's nº 8.0114/2020, 8.0119/2020, 8.0123/2020, 8.0124/2020, 8.0191/2020, 8.0203/2020, 8.0079/2020, 8.0082/2020, 8.0089/2020    ","Resolução Regional nº 84, de 24/03/2023","2023-03-30","2023-03-30","2023-04-03","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","DNM - Distribuidora Nacional de Máquinas Ltda","29.211.016/0001-25","DF","59580.000974/2022-76-e","Codevasf","2023-03-24","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",306707.65000000002,"Em razão da inexecução total e/ou parcial das OF's nº 8.0114/2020, 8.0119/2020, 8.0123/2020, 8.0124/2020, 8.0191/2020, 8.0203/2020, 8.0079/2020, 8.0082/2020, 8.0089/2020    ","Resolução Regional nº 84, de 24/03/2023","2023-03-30","2023-03-30","2023-04-03"]
[195015,"8ª SR","Elysium Negócios Ltda","06.951.656/0001-76","GO","59580.001011/2021-17-e","Codevasf","02/06/2022 a 02/06/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento - OF's nº\n8.0154/2020, 8.0155/2020, 8.0156/2020, 8.0157/2020, 8.0162/2020, 8.0167/2020, 8.0219/2020 e\n8.0220/2020 do do Edital nº 03/2020","Resolução Regional nº 194, de 02/06/2022","2022-06-10","2022-06-10","2022-06-10","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Elysium Negócios Ltda","06.951.656/0001-76","GO","59580.001011/2021-17-e","Codevasf","2022-06-02","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",60839.82,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento - OF's nº\n8.0154/2020, 8.0155/2020, 8.0156/2020, 8.0157/2020, 8.0162/2020, 8.0167/2020, 8.0219/2020 e\n8.0220/2020 do do Edital nº 03/2020","Resolução Regional nº 194, de 02/06/2022","2022-06-10","2022-06-10","2022-06-10"]
[195015,"8ª SR","Fácil TendTudo Comércio e Locação de Veículos Ltda.","10.907.486/0001-08","MS","59580.000760/2020-38-e","Codevasf","25/02/2022 \na\n 25/08/2023","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento - OF's nº 8.0184/2019, 0.0481/2019 e 0.0488/2019 do\nEdital nº 14/2019","Resolução Regional nº 50, de 25/02/2022 e Resolução Regional nº 190, de 27/05/2022","2022-05-31","2022-05-31","2022-06-01","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Fácil TendTudo Comércio e Locação de Veículos Ltda.","10.907.486/0001-08","MS","59580.000760/2020-38-e","Codevasf","2022-02-25","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",4608,"em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento - OF's nº 8.0184/2019, 0.0481/2019 e 0.0488/2019 do\nEdital nº 14/2019","Resolução Regional nº 50, de 25/02/2022 e Resolução Regional nº 190, de 27/05/2022","2022-05-31","2022-05-31","2022-06-01"]
[195015,"8ª SR","Fácil TendTudo Comércio e Locação de Veículos Ltda.","10.907.486/0001-08","MS","59580.000284/2021-36-e","Codevasf","20/04/2022 \na\n 20/04/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total da Ordem de Fornecimento - OF nº 8.0027/2020 do Edital nº 14/2019","Resolução Regional nº 124, de 20/04/2022 e Resolução Regional nº 192, de 27/05/2022","2022-05-31","2022-05-31","2022-06-01","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Fácil TendTudo Comércio e Locação de Veículos Ltda.","10.907.486/0001-08","MS","59580.000284/2021-36-e","Codevasf","2022-04-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",12642,"Em razão da inexecução total da Ordem de Fornecimento - OF nº 8.0027/2020 do Edital nº 14/2019","Resolução Regional nº 124, de 20/04/2022 e Resolução Regional nº 192, de 27/05/2022","2022-05-31","2022-05-31","2022-06-01"]
[195015,"8ª SR","Freitas Comercial Agrícola Eireli ","27.883.350/0001-08","RS","59580.000388/2021-41-e","Codevasf","02/06/2022 \na\n 02/06/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento - OF's nº 8.0101/2020, 8.0102/2020, 8.0103/2020, 8.0104/2020, 8.0105/2020, 8.0106/2020, 8.0107/2020, 8.0108/2020, 8.0109/2020, 8.0110/2020, 8.0111/2020, 8.0138/2020, 8.0139/2020, 8.0140/2020, 8.0141/2020, 8.0142/2020, 8.0143/2020, 8.0144/2020, 8.0145/2020, 8.0146/2020, 8.0147/2020, 8.0148/2020, 8.0149/2020, 8.0150/2020, 8.0161/2020, 8.0164/2020, 8.0179/2020, 8.0180/2020, 8.0204/2020 e 8.0208/2020 do Edital nº 03/2020","Resolução Regional nº 200, de 02/06/2022","2022-06-10","2022-06-10","2022-06-10","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Freitas Comercial Agrícola Eireli ","27.883.350/0001-08","RS","59580.000388/2021-41-e","Codevasf","2022-06-02","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",14458.5,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento - OF's nº 8.0101/2020, 8.0102/2020, 8.0103/2020, 8.0104/2020, 8.0105/2020, 8.0106/2020, 8.0107/2020, 8.0108/2020, 8.0109/2020, 8.0110/2020, 8.0111/2020, 8.0138/2020, 8.0139/2020, 8.0140/2020, 8.0141/2020, 8.0142/2020, 8.0143/2020, 8.0144/2020, 8.0145/2020, 8.0146/2020, 8.0147/2020, 8.0148/2020, 8.0149/2020, 8.0150/2020, 8.0161/2020, 8.0164/2020, 8.0179/2020, 8.0180/2020, 8.0204/2020 e 8.0208/2020 do Edital nº 03/2020","Resolução Regional nº 200, de 02/06/2022","2022-06-10","2022-06-10","2022-06-10"]
[195015,"8ª SR","GlobalCenter Mercantil Eireli","02.330.299/0001-78","GO","59580.000011/2022-72-e","Codevasf","13/05/2022\n a\n 13/05/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento - OF's nº 8.0056/2020, 8.0063/2020, 8.0173/2020 e 8.0174/2020, e OF's nº 8.0059/2020 e 8.0077/2020, e OF's nº 8.0055/2020 e 8.0062/2020, OF's nº 8.0061/2020 e 8.0181/2020, e OF's nº 8.0069/2020 e 8.0076/2020.","Resolução Regional nº 160/2022, de 13/05/2022","2022-05-19","2022-05-19","2022-05-23","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","GlobalCenter Mercantil Eireli","02.330.299/0001-78","GO","59580.000011/2022-72-e","Codevasf","2022-05-13","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",486221.25,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento - OF's nº 8.0056/2020, 8.0063/2020, 8.0173/2020 e 8.0174/2020, e OF's nº 8.0059/2020 e 8.0077/2020, e OF's nº 8.0055/2020 e 8.0062/2020, OF's nº 8.0061/2020 e 8.0181/2020, e OF's nº 8.0069/2020 e 8.0076/2020.","Resolução Regional nº 160/2022, de 13/05/2022","2022-05-19","2022-05-19","2022-05-23"]
[195015,"8ª SR","Jagger Roberto Pereira Feitosa ","31.960.860/0001-09","PA","59580.000735/2021-35-e","Codevasf","18/02/2022 \na \n18/02/2023","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total da ordem de fornecimento - nº 8.0074/2020","Resolução Regional nº 19, de 18/02/2022","2022-05-16","2022-05-17","2022-05-24","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Master Facilities Ltda","05.564.043/0001-13","MA","59580.000649/2024-75-e","Codevasf","2024-09-16","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",849.11,"Em virtude do não cumprimento das disposições contratuais e editalícias, referente ao contrato nº 8.0121.00/2022","Determinação nº 231, de 16/09/2024","-","2024-10-23","2024-10-24"]
[195015,"8ª SR","Millenium - Comércio e Distribuição Ltda ","04.258.235/0001-39","MG","59580.000751/2022-17-e","Codevasf","11/11/2022 a 11/11/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total das ordens de fornecimento nº 8.0227/2020, 8.0242/2020, 8.0243/2020, 8.0261/2020, 8.0263/2020, 8.0269/2020, 8.0270/2020, 8.0280/2020, 8.0286/2020, 8.0287/2020, 8.0288/2020, 8.0289/2020, 8.0290/2020, 8.0291/2020, 8.0292/2020, 8.0293/2020, 8.0294/2020, 8.0295/2020, 8.0296/2020 e\n8.0297/2020 do Edital nº 11/2020","Determinação nº 648, de 11/11/2022","2023-04-03","2023-03-09","2023-04-04","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Millenium - Comércio e Distribuição Ltda ","04.258.235/0001-39","MG","59580.000751/2022-17-e","Codevasf","2022-11-11","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",67362.14,"Em razão da inexecução total das ordens de fornecimento nº 8.0227/2020, 8.0242/2020, 8.0243/2020, 8.0261/2020, 8.0263/2020, 8.0269/2020, 8.0270/2020, 8.0280/2020, 8.0286/2020, 8.0287/2020, 8.0288/2020, 8.0289/2020, 8.0290/2020, 8.0291/2020, 8.0292/2020, 8.0293/2020, 8.0294/2020, 8.0295/2020, 8.0296/2020 e\n8.0297/2020 do Edital nº 11/2020","Determinação nº 648, de 11/11/2022","2023-04-03","2023-03-09","2023-04-04"]
[195015,"8ª SR","Proplan Construtora Ltda (2M Construtora Ltda)","07.121.982/0001-19 ","TO","59580.000721/2024-64-e","Codevasf","2025-12-04","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Atrasos na execução dos serviços previstos no cronograma físico do Contrato n° 8.0238.00/2023","Res. Regional 366/2025","-","2025-12-09","2025-12-16"]
[195015,"8ª SR","Proplan Construtora Ltda (2M Construtora Ltda)","07.121.982/0001-19 ","TO","59580.000721/2024-64-e","Codevasf","2025-12-04","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",191000,"Atrasos na execução dos serviços previstos no cronograma físico do Contrato n° 8.0238.00/2023","Res. Regional 366/2025","-","2025-12-09","2025-12-16"]
[195015,"8ª SR","RCP Serviços de Engenharia Ltda","10.973.710/0001-51","CE","59580.000658/2022-02-e","Codevasf","31/03/2023 \na\n 31/05/2023","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total dos serviços do contrato nº 8.408.00/2020","Resolução Regional nº 197, de 02/06/2023","2023-06-07","2023-06-06","2023-06-07","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","RCP Serviços de Engenharia Ltda","10.973.710/0001-51","CE","59580.000658/2022-02-e","Codevasf","2023-03-31","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",71625,"Em razão da inexecução total dos serviços do contrato nº 8.408.00/2020","Resolução Regional nº 197, de 02/06/2023","2023-06-07","2023-06-06","2023-06-07"]
[195015,"8ª SR","Rocha & Salgado Indústria e Comércio de Aço Inox Ltda ","31.764.898/0001- 06","SP","59580.000444/2022-28-e","Codevasf","10/01/2023\n a\n 10/01/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total das ordens de fornecimento Nº 8.0168/2021, 8.0211/2021, 8.0223/2021 e 8.0281/2021","Resolução Regional nº 06, de 10/01/2023","2023-01-13","2023-01-16","2023-01-24","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Rocha & Salgado Indústria e Comércio de Aço Inox Ltda ","31.764.898/0001- 06","SP","59580.000444/2022-28-e","Codevasf","2023-01-10","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",356.4,"Em razão da inexecução total das ordens de fornecimento Nº 8.0168/2021, 8.0211/2021, 8.0223/2021 e 8.0281/2021","Resolução Regional nº 06, de 10/01/2023","2023-01-13","2023-01-16","2023-01-24"]
[195015,"8ª SR","Soluções Negócios e Serviços Ltda ","15.054.678/0001-24","GO","59580.000154/2022-84-e","Codevasf","10/11/2022\n a\n 10/11/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento nº 8.0058/2020, 8.0065/2020, 8.0067/2020 e 8.0070/2020 do Edital nº 02/2020","Resolução Regional nº 429, de 10/11/2022","2022-11-17","2022-11-17","2022-11-18","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Soluções Negócios e Serviços Ltda ","15.054.678/0001-24","GO","59580.000154/2022-84-e","Codevasf","2022-11-10","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",71800.320000000007,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento nº 8.0058/2020, 8.0065/2020, 8.0067/2020 e 8.0070/2020 do Edital nº 02/2020","Resolução Regional nº 429, de 10/11/2022","2022-11-17","2022-11-17","2022-11-18"]
[195015,"8ª SR","Torres e Nóia Ltda","23.111.763/0001-05","MA","59580.000251/2024-39-e ","Codevasf","2025-05-12","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Em virtude do não cumprimento das disposições contratuais e editalícias, referente ao contrato nº 8.0365.00/2022","Det. 133/2025","2025-05-23","2025-05-23","2025-05-27"]
[195015,"8ª SR","Torres e Nóia Ltda","23.111.763/0001-05","MA","59580.000297/2024-58-e ","Codevasf","2025-05-12","Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I",0,"Em virtude do não cumprimento das disposições contratuais e editalícias, referente ao contrato nº 8.0365.00/2022","Det. 132/2025","-","2025-05-27","2025-06-02"]
[195015,"8ª SR","Tratomaq - Tecnologia em Equipamentos Ltda","63.885.925/0001-87","PA","59580.000030/2022-07-e","Codevasf","27/05/2022 \na \n27/05/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento nº 8.0153/2020, 8.0207/2020 e\n8.0211/2020, relativas à aquisição de 3 (três) escavadeiras hidráulicas e OF's nº 8.0183/2020 e\n8.0184/2020, relativas à aquisição de 3 (três) retroescavadeiras do Edital nº 03/2020","Resolução Regional nº 177, de 27/05/2022","2022-06-03","2022-06-06","2022-06-06","LEGADO"]
[195015,"8ª SR","Tratomaq - Tecnologia em Equipamentos Ltda","63.885.925/0001-87","PA","59580.000030/2022-07-e","Codevasf","2022-05-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",118888.56,"Em razão da inexecução total das Ordens de Fornecimento nº 8.0153/2020, 8.0207/2020 e\n8.0211/2020, relativas à aquisição de 3 (três) escavadeiras hidráulicas e OF's nº 8.0183/2020 e\n8.0184/2020, relativas à aquisição de 3 (três) retroescavadeiras do Edital nº 03/2020","Resolução Regional nº 177, de 27/05/2022","2022-06-03","2022-06-06","2022-06-06"]
[195017,"9ª SR","AMR Limpeza e Locação de Automóveis Ltda","10.258.826/0001-09","BA","59504.000695/2025-68-e","Codevasf","2025-12-15","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1517.74," Inexecução parcial do Contrato n° 9.0231.00/202","Decisão nº 1937/2025","2026-02-10","2025-12-30","2026-01-05"]
[195017,"9ª SR","AMR Limpeza e Locação de Automóveis Ltda","10.258.826/0001-09","BA","59504.000695/2025-68-e","Codevasf","30/12/2025\na\n30/12/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0," Inexecução parcial do Contrato n° 9.0231.00/202","Decisão nº 1937/2025","2026-02-10","2025-12-30","2026-01-05"]
[195017,"9ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59504.000279/2022-17-e","Codevasf","2024-03-28","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",314865.61,"Multa compensatória e multa moratória, conforme a cláusula 23.3 do Edital nº 62/2021, que tem por objeto serviços de pavimentação  (CBUQ), em municípios diversos], no Estado de Goiás.","DETERMINAÇÃO Nº 017 de 18/03/2024","2024-06-24","2024-06-19","2024-06-25"]
[195017,"9ª SR","Life Comercio e Serviços Eireli","33.070.387/0001-01","GO","59504.000208/2021-33-e","Codevasf","2022-12-07","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",9174.8799999999992,"Inexecução da ordem de fornecimento 0.0546/2020","Res. nº 915 de 07/12/2022","2022-12-13","2023-01-03","-"]
[195017,"9ª SR","Life Comercio e Serviços Eireli","33.070.387/0001-01","GO","59504.000208/2021-33-e","Codevasf","07/12/2022 \na\n 07/12/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução da ordem de fornecimento 0.0546/2020","Res. nº 915 de 07/12/2022","2022-12-13","2023-01-03","2023-01-03","LEGADO"]
[195017,"9ª SR","Torres e Nóia Ltda","23.111.763/0001-05","MA","59504.000332/2022-80-e","Codevasf","2023-03-03","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",35752.449999999997,"Inexecução total de Ordem de Fornecimento nº 0.701.00/2021.","Resolução Regional nº 063 de 03/03/2023","2023-03-08","2023-03-06","2023-03-09",null,"processo estagnado na AD/SE* desde 05/10/2023"]
[195017,"9ª SR","Torres e Nóia Ltda","23.111.763/0001-05","MA","59504.000332/2022-80-e","Codevasf","03/03/2023\n a\n 03/09/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total de Ordem de Fornecimento nº 0.701.00/2021.","Resolução Regional nº 063 de 03/03/2023","2023-03-08","2023-03-06","2023-03-09","LEGADO"]
[195017,"9ª SR","Uzzo Comércio e Distribuição Ltda","08.942.276/0001-09","TO","59504.000238/2022-21-e","Codevasf","2023-02-17","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",4205.5200000000004,"Inexecução total de Ordem de Fornecimento nº 0.0457/2020.","RESOLUÇÃO Nº 182 de 17/02/2023","2023-02-27","2023-02-23","2023-02-27"]
[195017,"9ª SR","Uzzo Comércio e Distribuição Ltda","08.942.276/0001-09","TO","59504.000238/2022-21-e","Codevasf","17/02/2023\n a\n 17/02/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total de Ordem de Fornecimento nº 0.0457/2020.","RESOLUÇÃO Nº 182 de 17/02/2023","2023-02-27","2023-02-23","2023-02-27","LEGADO"]
[195017,"9ª SR","Uzzo Comércio e Distribuição Ltda","08.942.276/0001-09","TO","59504.000330/2021-18-e","Codevasf","2022-11-18","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",396,"Inexecução da ordem de fornecimento 0.0686/2020","Res. nº 860 de 18/11/2022","2022-11-28","2022-12-23","-",null,"processo em trâmite (prazo recursal)"]
[195017,"9ª SR","Uzzo Comércio e Distribuição Ltda","08.942.276/0001-09","TO","59504.000330/2021-18-e","Codevasf","18/11/2022 \na\n 18/11/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução da ordem de fornecimento 0.0686/2020","Res. nº 860 de 18/11/2022","2022-11-28","2022-12-23","2022-12-23","LEGADO"]
[195017,"9ª SR","Viatec Engenharia Ltda","18.280.003/0001-91","TO","59512.000333/2024-97-e","Codevasf","2025-06-25","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",34199.94,"Atrasos na execução do contrato nº 9.0201.00/2023","Res. 680/2025","-","2025-07-01","2025-07-03"]
[195018,"10ª SR"," Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59506.000315/2024-94-e","Codevasf","2024-11-12","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",765031.19,"Inexecução parcial do contrato nº 0.0358.00/2022","Det. 68/2024","2024-12-20","2025-01-13","2025-05-23"]
[195018,"10ª SR"," Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59506.000315/2024-94-e","Codevasf","12/11/2024\na\n20/04/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato nº 0.0358.00/2022","Det. 68/2024","2024-12-20","2025-01-13","2025-01-14","LEGADO"]
[195018,"10ª SR","Araújo Correa Engenharia de Planejamento e Execução Ltda","02.945.104/0001-02","MG","59506.000010/2024-82-e ","Codevasf","2024-10-21","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",237201.94,"Conforme Item 18 e 19 do Edital nº 87/2020 e das cláusulas 10, 12 e 20 do Contrato nº 0.184.00/2020. E, Rescisão unilateral. ","Det nº 060 de 21/10/2024","2024-11-29","2024-12-09","2024-12-09"]
[195018,"10ª SR","Araújo Correa Engenharia de Planejamento e Execução Ltda","02.945.104/0001-02","MG","59506.000010/2024-82-e ","Codevasf","21/10/2024\na\n20/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Conforme Item 18 e 19 do Edital nº 87/2020 e das cláusulas 10, 12 e 20 do Contrato nº 0.184.00/2020. E, Rescisão unilateral. ","Det nº 060 de 21/10/2024","2025-11-29","2025-12-09","2025-12-09"]
[195018,"10ª SR","Arca Empreendimentos Construções e Serviços Eireli","07.104.510/0001-58","PA","59506.000140/2021-72-e","Codevasf","2022-05-11","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",69800,"Item 24.1 do Edital nº 49/20. Contrato nº 0.165.00/2020","Res. nº 444 de 11/05/22","2022-05-19","2022-05-18","-"]
[195018,"10ª SR","Asap Comércio de Máquinas e Veículos Ltda. (LS Tractor Asap Comércio de Máquinas Ltda.)","20.716.823/0001-25","MG","59506.000256/2021-10-e","Codevasf","2022-07-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",33216,"Inexecução parcial das OF nºs 0.0283/2020 e 0.0499/2020 - Item 27 do Ed. 10/2020","Res. nº 624 de 27/7/22","2022-08-17","2022-08-12","-"]
[195018,"10ª SR","Bross Diesel e Pesados LTDA","35.979.465/0001-10","GO","59506.000413/2025-11-e","Codevasf","22/12/2025\na\n22/06/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total da OF 0113.00/2024, por culpa exclusiva da contratada. Contrato: 0.0113.00/2024","Det 276/2025/AR [Res Reg 304/2025/10ªSR] ","2026-02-02","2026-02-04","2026-02-06"]
[195018,"10ª SR","Bross Diesel e Pesados LTDA","35.979.465/0001-10","GO","59506.000413/2025-11-e","Codevasf","2025-12-22","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",260320,"Inexecução total da OF 0113.00/2024, por culpa exclusiva da contratada. Contrato: 0.0113.00/2024","Det 276/2025/AR [Res Reg 304/2025/10ªSR] ","2026-02-02","2026-02-04","2026-02-06"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000261/2022-03-e","Codevasf","2025-02-12","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",5218625,"Atraso injustificado do cronograma físico-financeiro do contrato n° 0.467.00/2021","{Det 61/2023; Det 59/2024} Res. 192/2025","2024-07-08","2025-03-14","2025-03-14"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000344/2023-75-e","Codevasf","2024-09-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",10800,"Não atendimento à fiscalização e atraso na execução do objeto do Contrato nº 0.190.00/2020","Det. nº 070 de 16/11/23 (Res. nº 874 de 20/0924)","2024-09-30","2024-09-30","2024-09-30"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000344/2023-75-e","Codevasf","20/09/2024\na\n19/09/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Não atendimento à fiscalização e atraso na execução do objeto do Contrato nº 0.190.00/2020","Det. nº 070 de 16/11/23 (Res. nº 874 de 20/0924)","2024-09-30","2024-09-30","2024-09-30"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000453/2023-92-e","Codevasf","23/10/2024\na\n23/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato 0.113.00/2020","Det. nº 39/2023 (Res. nº 1011 de 23/10/24)","2024-10-31","2024-11-05","2024-11-05"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000453/2023-92-e","Codevasf","2024-10-23","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",132163.60999999999,"Inexecução parcial do contrato 0.113.00/2020","Det. nº 39/2023 (Res. nº 1011 de 23/10/24)","2024-10-31","2024-11-05","2024-11-05"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000353/2023-66-e","Codevasf","2025-01-15","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",5300,"Inexecução parcial do contrato 0.113.00/2020","{Det 69 de 16/11/24} Res. 59 de 15/1/25","2025-01-20","2025-01-22","2025-01-23"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000353/2023-66-e","Codevasf","15/01/2025\na\n15/01/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato 0.113.00/2020","{Det 69 de 16/11/24} Res. 59 de 15/1/25","2025-01-20","2025-01-22","2025-01-23"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000260/2023-31-e","Codevasf","2023-11-03","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",6694.65,"Inexecução parcial do contrato nº 0.106.00/2020","Det. Nº 064 de 03/11/2023","-","-","-"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000260/2023-31-e","Codevasf","03/11/2023\n a\n 03/08/2024","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato nº 0.106.00/2020","Det. Nº 064 de 03/11/2023","-","-","-","LEGADO"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000351/2023-77-e","Codevasf","2024-09-10","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",40000,"Inexecução total do contrato 0.107.00/2020","Det. Nº 072/2023 e Res. Nº 862/2024","2024-10-17","2024-10-16","2024-10-18"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000351/2023-77-e","Codevasf","10/09/2024\n a\n 10/09/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato 0.107.00/2020","Det. Nº 072/2023 e Res. Nº 862/2024","2024-10-17","2024-10-16","2024-10-18"]
[195018,"10ª SR","GlobalCenter Mercantil Eireli","02.330.299/0001-78","GO","59506.000258/2021-09-e","Codevasf","2022-09-14","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",130420.8,"Inexecução das OFs nº 0.0297/2020 e 0.0392/2020","Res. nº 718 de 14/09/2022","2022-09-21","2022-09-21","2023-05-22"]
[195018,"10ª SR","ML Comércio Varejista de Eletrônicos Ltda","46.309.615/0001-03","SP","59506.000565/2023-43-e","Codevasf","2024-08-01","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1588.02,"Inexecução total OF 0.0938/2022","Res. Reg. nº 131 de 1/10/24","2024-12-03","2024-12-04","2024-12-23","Penalidade excluída (Res. Reg. 003/2025 e Det. 032/2025)"]
[195018,"10ª SR","ML Comércio Varejista de Eletrônicos Ltda","46.309.615/0001-03","SP","59506.000565/2023-43-e","Codevasf","23/09/2024\na\n23/09/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total OF 0.0938/2022","Det 162 de 16/9/24","2024-12-03","2024-12-04","2024-12-23","Penalidade excluída (Res. Reg. 003/2025 e Det. 032/2025)"]
[195018,"10ª SR","Santa Cruz Comercial e Máquinas Ltda ","03.079.956/0001-1","SE","59506.000119/2022-58-e ","Codevasf","2024-11-07","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",12384,"Inexecução total OF 0.0497/2020","Det nº 118/2024 Res Reg nº 063/2024 e Res DEX nº 1046/2024","2024-11-07","2024-11-08","2024-11-22"]
[195018,"10ª SR","Santa Cruz Comercial e Máquinas Ltda ","03.079.956/0001-1","SE","59506.000119/2022-58-e ","Codevasf","07/11/2024\na\n07/11/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total OF 0.0497/2020","Det nº 118/2024 Res Reg nº 063/2024 e Res DEX nº 1046/2024","2024-11-07","2024-11-08","2024-11-22"]
[195018,"10ª SR"," Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59506.000318/2024-28-e","Codevasf","2025-02-13","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",953675.16,"por inexecução parcial do contrato nº 10.0178.00/2023","Det. 012/2025","2025-04-02","2025-04-29","2025-04-29"]
[195018,"10ª SR","Torres e Nóia Ltda","23.111.763/0001-05","MA","59506.000519/2022-63-e","Codevasf","2025-02-12","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",904399.54,"inexecução contratual e ao não atendimento à\ndeterminação estipulada pela fiscalização do contrato nº 0.171.00/2020","Resolução 185/2025","2025-03-07","2025-04-01","2025-04-01"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000446/2023-91-e","Codevasf","2025-02-25","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",313310.84999999998,"Inexecução parcial do contrato 0.190.00/2020","Det. 013/2025 [Res. 134/2025]","2025-06-17","-","2025-06-27"]
[195018,"10ª SR","Construservice Empreendimentos e Construções Ltda","08.643.644/0001-00","MA","59506.000446/2023-91-e","Codevasf","20/09/2024\na\n19/09/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato 0.190.00/2020","Det. 013/2025 [Res. 134/2025]","-","-","-"]
[195018,"10ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59506.000208/2024-66-e","Codevasf","2025-03-28","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",285500,"Inexecução total do contrato nº 0.581.00/2021","Det. 073/2024 e RESOLUÇÃO Nº 356/2025","2025-05-08","2025-05-09","2025-05-28"]
[195018,"10ª SR"," Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59506.000318/2024-28-e","Codevasf","13/02/2025\na\n13/08/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"por inexecução parcial do contrato nº 10.0178.00/2023","Det. 012/2025","2025-04-02","2025-04-29","2025-04-29"]
[195018,"10ª SR","Torres e Nóia Ltda","23.111.763/0001-05","MA","59506.000519/2022-63-e","Codevasf","12/02/2025 \na\n 12/02/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"inexecução contratual e ao não atendimento à\ndeterminação estipulada pela fiscalização do contrato nº 0.171.00/2021","Resolução 185/2026","2025-03-07","2025-04-01","2025-04-01"]
[195018,"10ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59506.000208/2024-66-e","Codevasf","28/03/2025\n a\n 28/09/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato nº 0.581.00/2021","Det. 073/2024 e RESOLUÇÃO Nº 356/2025","2025-05-08","2025-05-09","2025-05-28"]
[195018,"10ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59506.000320/2024-05-e","Codevasf","2025-02-18","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",391288.34,"por inexecução do contrato nº 10.0185.00/2023","Det. 036/2025","-","2025-06-02","2025-06-02"]
[195018,"10ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59506.000320/2024-05-e","Codevasf","08/04/2025\na\n08/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"por inexecução do contrato nº 10.0185.00/2023, com rescisão unilateral","Det. 036/2025","2025-05-16","2025-06-02","2025-06-02","LEGADO"]
[195018,"10ª SR","V3 Distribuição de Equipamentos Ltda","48.443.363/0001-00","TO","59506.000166/2025-44-e","Codevasf","publicar","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial da OF n° 10.0020/2024","Decisão PR 187/2026 (Res. Reg. 341-2025)","publicar","publicar","publicar"]
[195018,"10ª SR","V3 Distribuição de Equipamentos Ltda","48.443.363/0001-00","TO","59506.000166/2025-44-e","Codevasf","publicar","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",null,"Inexecução parcial da OF n° 10.0020/2024","Decisão PR 187/2026 (Res. Reg. 341-2025)","publicar","publicar","publicar"]
[195019,"11ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59513.000591/2024-63-e","Codevasf","2025-02-25","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",600000,"Inexecução total do contrato 0.0342.00/2022","Det 14/2025","2025-05-16","2025-05-26","2025-05-26"]
[195019,"11ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59513.000591/2024-63-e","Codevasf","25/02/2025\na\n25/02/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato 0.0342.00/2022","Det 14/2025","2025-05-16","2025-05-26","2025-05-26",null,"Registro excluído do SICAF em 21/03/2023 em atendimento ao mandado expedido no processo judicial 1012307-91.2021.4.01.3807 proc adm 59510.000517/2023-96-e"]
[195019,"11ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59513.000593/2024-52-e","Codevasf","2025-07-18","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",435886,"Inexecução contrato nº 0.0229.00/2023","Det. nº 779/2025","2025-07-02","2025-07-29","2025-07-29"]
[195019,"11ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59513.000593/2024-52-e","Codevasf","18/07/2025\na\n18/07/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução contrato nº 0.0229.00/2023","Det. nº 779/2025","2025-07-02","2025-07-29","2025-07-29"]
[195019,"11ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59513.000019/2024-02-e","Codevasf","2025-08-14","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",809040.09,"Inexecução parcial do contrato nº 0.0.0332.00/2022","Det. 063/2025 e Res.\n884/2025 e Res. 884/2025","2025-08-19","-","2025-09-01","SICAF a registrar"]
[195019,"11ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71","PA","59513.000019/2024-02-e","Codevasf","14/08/2025\na\n14/08/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato nº 0.0.0332.00/2022","Det. 063/2025 e Res.\n884/2025 e Res. 884/2025","2025-08-19","-","2025-09-01","SICAF a registrar"]
[195019,"11ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59513.000556/2024-44-e ","Codevasf","2025-03-20","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",76771.070000000007,"Inexecução total do contrato 0.0673.00/2021","Det. 18/2025","2025-05-30","2025-06-26","2025-06-25",null,"Registro excluído do SICAF em 17/02/2022 em atendimento ao mandado expedido no processo judicial 1013949-02.2021.4.01.3807 proc adm 59510.000257/2022-78-e"]
[195019,"11ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59513.000556/2024-44-e ","Codevasf","20/03/2025\na\n20/09/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato 0.0673.00/2021","Det. 18/2025","2025-05-30","2025-06-26","2025-06-25"]
[195019,"11ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59513.000222/2024-71-e","Codevasf","2025-05-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",2149452.73,"Inexecução parcial do contrato nº 0.0187.00/2020","Det. 041/2025","2025-07-30","2025-08-05","2025-08-05"]
[195019,"11ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59513.000222/2024-71-e","Codevasf","27/05/2025\na\n27/05/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato nº 0.0187.00/2020","Det. 041/2025","2025-07-30","2025-08-05","2025-08-05"]
[195019,"11ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59513.000221/2024-26-e","Codevasf","2025-06-30","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1732874,"Atraso no cronograma da obra Contrato n.º 0.121.00/2020","Det. 045/2025","2025-08-13","2025-08-25","2025-09-03"]
[195019,"11ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59513.000221/2024-26-e","Codevasf","30/06/2025\na\n30/06/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Atraso no cronograma da obra Contrato n.º 0.121.00/2020","Det. 045/2025","2025-08-13","2025-08-25","2025-09-03"]
[195019,"11ª SR","Mares Serviços e Comércio de Equipamentos Eireli","19.061.289/0001- 87","AP","59513.000094/2023-84-e","Codevasf","2023-09-26","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",22545.1,"atraso de 54 dias da Ordem de Fornecimento nº 0.0398/2021","Det. nº 227 de 26/09/2023","-","2024-04-03","2024-04-08"]
[195019,"11ª SR","Q. R. David Leite Eireli","31.118.010/0002-30","AP","59513.000126/2023-41-e","Codevasf","2023-07-24","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1091.52,"Descumprimento de clausulas contratuais","Det. nº 174 de 24/07/2023","2023-09-06","2023-09-06","2023-09-13"]
[195019,"11ª SR","Viatec Engenharia Ltda","18.280.003/0001-91","TO","59513.000322/2024-05-e","Codevasf","2025-05-13","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",24578.81,"Atraso prazos plano de trabalho e cronograma físico financeiro contrato nº 0.0389.00/2023","Det. 37/2025","2025-06-11","2025-06-20","2025-06-20"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000225/2023-93-e","Codevasf","2024-08-15","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",18805.22,"Atraso no cronograma da obra\ncorrespondente ao Contrato n.º 0.716.00/2021","Det. Nº 16/2024 (Res. Nº 761 de 15/8/24)","2024-08-30","2024-10-09","2024-10-09"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000233/2023-30-e","Codevasf","2024-08-15","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",522289.82,"Inexecução total do contrato nº 0.647.00/2021","Det. nº 18/2024 (Res. Nº 760 de 15/8/24)","2024-08-29","2024-09-05","2024-09-05"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000233/2023-30-e","Codevasf","15/08/2024\na\n15/02/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total do contrato nº 0.647.00/2021","Det. nº 18/2024 (Res. Nº 760 de 15/8/24)","2024-08-29","2024-09-05","2024-09-05","LEGADO"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000015/2024-86-e","Codevasf","2024-07-30","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",21594.880000000001,"Por atraso no cronograma da obra (dez/2023) correspondente ao Contrato n.º 0.716.00/2021","Det. nº 040 de 30/07/24","2024-11-12","2024-11-27","2024-11-27"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000063/2024-74-e","Codevasf","2024-11-07","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",761995.02,"Inexecução parcial dos serviços, por culpa exclusiva da contratada Contrato n.º 0.141.00/20","Res. 1105 de 7/11/24 {Det. 34 de 26/6/24}","2024-11-19","2024-11-26","2024-11-26"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000063/2024-74-e","Codevasf","07/11/2024\na\n07/11/2025","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial dos serviços, por culpa exclusiva da contratada Contrato n.º 0.141.00/20","Res. 1105 de 7/11/24 {Det. 34 de 26/6/24}","2024-11-19","2024-11-26","2024-11-26","LEGADO"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000062/2024-20-e ","Codevasf","2025-01-15","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",50000,"por atraso injustificado no atendimento às exigências contratuais e editalícias (contrato nº 0.141.00/2020)","Res. 61/2025","-","2025-05-28","2025-05-28"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000117/2024-00-e ","Codevasf","04/04/2025\na\n04/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato nº 0.716.00/2021","Det. 71/2024 (Res. 390/2025)","2025-04-11","2025-06-02","2025-06-02"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000117/2024-00-e ","Codevasf","2025-04-04","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",742537.84,"Inexecução parcial do contrato nº 0.716.00/2021","Det. 71/2024 (Res. 390/2025)","2025-04-11","2025-06-02","2025-06-02"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000122/2024-12-e","Codevasf","30/04/2025\na\n30/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato nº 0.733.00/2021","Res. 490/2025","2025-05-12","2025-05-13","2025-05-13"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000122/2024-12-e","Codevasf","2025-04-30","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",625700.28,"Inexecução parcial do contrato nº 0.733.00/2021","Res. 490/2025","2025-05-12","2025-05-13","2025-05-13"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000226/2023-38-e","Codevasf","11/04/2025\na\n11/10/2026","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução parcial do contrato nº 0.722.00/2021","Res. 408/2025","2025-05-05","2025-05-07","2025-05-07"]
[195020,"12ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59517.000226/2023-38-e","Codevasf","2025-04-11","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",362829.75,"Inexecução parcial do contrato nº 0.722.00/2021","Res. 408/2025","2025-05-05","2025-05-07","2025-05-07"]
[195021,"13ª SR","Bakof Plásticos Ltda","91.967.067/0001-55","SC","59512.000223/2025-14-e ","Codevasf","2026-04-15","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",606974.91,"Inexecução do Contrato nº 0.0001.00/2024","Res. Dex 447/2026 [Det 215/2025]","2026-04-15","2026-04-23","2026-04-24"]
[195021,"13ª SR","Bakof Plásticos Ltda","91.967.067/0001-55","SC","59512.000223/2025-14-e ","Codevasf","15/04/2026\na\n15/01/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do Contrato nº 0.0001.00/2024","Res. Dex 447/2026 [Det 215/2025]","2026-04-15","2026-04-23","2026-04-24"]
[195021,"13ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71 ","PA"," 59512.000484/2024-45-e","Codevasf","2025-05-19","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",479135.46," inexecução PARCIAL do Contrato nº 0.0344.00/2022","Det. 039/2025","2025-07-30","2025-08-08","2025-08-08"]
[195021,"13ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71 ","PA","59512.000485/2024-90-e","Codevasf","30/06/2025\na\n30/06/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução do contrato nº 0.121.00/2020","Det. 45/2025","2025-08-13","-","2025-09-03","SICAF a registrar"]
[195021,"13ª SR","Dfranco Construções e\nServiços ltda","07.506.424/0001-71 ","PA","59512.000485/2024-90-e","Codevasf","2025-06-30","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",1732874,"Inexecução do contrato nº 0.121.00/2020","Det. 45/2025","2025-08-13","-","2025-09-03","SICAF a registrar"]
[195021,"13ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59512.000149/2024-47-e ","Codevasf","2024-12-05","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",754911.83,"Inexecução parcial do Contrato: 0.665.00/2021 (multa com rescisão unilateral do contrato) ","Res. Nº 1280 de 05/12/24 (Det. Nº 55/2024)","2024-12-09","2024-12-30","2024-12-30"]
[195021,"13ª SR","Engefort Construtora e\nEmpreendimentos Ltda","10.563.802/0001-63","MA","59512.000165/2024-30-e","Codevasf","2025-01-30","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",483383.76,"Inexecução parcial do contrato nº 0.708.00/2021","Res. 120/2025","-","2025-06-12","2025-06-12"]
[195022,"14ª SR","BR Comercial de Máquinas e Equipamentos Ltda","41.609.754/0001-20","SP","59511.000044/2025-89-e","Codevasf","06/05/2025\na\n06/05/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução OFs 0.0354/2024 e 0.0356/2024","Det. 096/2025","2025-05-09","2025-06-09","2025-06-10"]
[195022,"14ª SR","BR Comercial de Máquinas e Equipamentos Ltda","41.609.754/0001-20","SP","59511.000044/2025-89-e","Codevasf","2025-05-06","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",70125.41,"Inexecução OFs 0.0354/2024 e 0.0356/2024","Det. 096/2025","2025-05-09","2025-06-09","2025-06-10"]
[195022,"14ª SR","Delta Comercial e Serviços Ltda","34.263.393/0001-48","GO","59511.000172/2024-41-e","Codevasf","25/06/2025\na\n25/06/2027","Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/16, art. 83, inc. III",0,"Inexecução total da Ordem de Fornecimento nº 0.0780/2023","Det. 143/2025","2025-09-08","-","2025-09-18","SICAF a registrar"]
[195022,"14ª SR","Delta Comercial e Serviços Ltda","34.263.393/0001-48","GO","59511.000172/2024-41-e","Codevasf","2025-06-25","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",105971.71,"Inexecução total da Ordem de Fornecimento nº 0.0780/2023","Det. 042/2025","2025-09-08","-","2025-09-18","SICAF a registrar"]
[195024,"16ª SR","Makinas Empreendimentos Ltda","19.543.790/0001-80","MA","59502.000315/2024-24-e","Codevasf","2025-02-27","Multa - Lei 13.303/16, art. 83, inc. II",11824,"Atraso na execução do Contrato nº 1.1116.00/2023","Det. AD 079/2025","-","2025-06-03","-"]
[30001,"TCU","Horus Comercial e Serviços LTDA","20.306.945/0001-43","GO","59500.003002/2021-03-e","Todas as esferas em todos os poderes","01/11/2022\na\n01/11/2027","Lei 8443, Art. 46 - Inidoneidade por 5 anos, na ADP, nas esferas estadual e municipal custeados com recursos federais de convênios e congêneres",0,"Processo TCU 007.362/2022-6/2022 (Supostas irregularidades nas empresas vencedoras pregões 74/2021 e 103/2021, para aquisições de veículos 4x4 pela Codevasf - 9ª SR e 10ª SR) - Acórdãos 2.165/2022-Plenário e 531/2023 - Plenário","Acórdãos 2.165/2022 - Plenário e 531/2023 - Plenário","2022-10-05","2023-05-15","2023-05-15"]
[30001,"TCU","Inovação Distribuição e Comércio Ltda","36.374.273/0001-43","GO","59500.002482/2021-87-e","Todas as esferas em todos os poderes","19/04/2023\na\n19/04/2028","Lei 8443, Art. 46 - Inidoneidade por 5 anos, na ADP, nas esferas estadual e municipal custeados com recursos federais de convênios e congêneres",0,"Processo TCU 007.362/2022-6/2022 (Supostas irregularidades nas empresas vencedoras pregões 74/2021 e 103/2021, para aquisições de veículos 4x4 pela Codevasf - 9ª SR e 10ª SR) - Acórdãos 2.165/2022-Plenário e 531/2023 - Plenário","Acórdãos 2.165/2022 - Plenário e 531/2023 - Plenário","2022-10-05","2023-05-15","2023-05-15"]
[30001,"TCU","Inovação Distribuição e Comércio Ltda","36.374.273/0001-43","GO","59500.003002/2021-03-e","Todas as esferas em todos os poderes","19/04/2023\na\n19/04/2028","Lei 8443, Art. 46 - Inidoneidade por 5 anos, na ADP, nas esferas estadual e municipal custeados com recursos federais de convênios e congêneres",0,"Processo TCU 007.362/2022-6/2022 (Supostas irregularidades nas empresas vencedoras pregões 74/2021 e 103/2021, para aquisições de veículos 4x4 pela Codevasf - 9ª SR e 10ª SR) - Acórdãos 2.165/2022-Plenário e 531/2023 - Plenário","Acórdãos 2.165/2022 - Plenário e 531/2023  - Plenário","2022-10-05","2023-05-15","2023-05-15"]
[]
["Fontes de Pesquisa: \n» SICAF;\n» CEIS;\n» SAN - Atos Normativos;\n» e-Codevasf;\n» Diário Oficial da União;\n» Banco de Sanções Governo Federal."]